室内运动游戏心得体会范本 幼儿园室内运动游戏培训心得(9篇)

我们得到了一些心得体会以后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样能够给人努力向前的动力。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？以下是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

主题室内运动游戏心得体会范本一

甲方委托乙方承担 终端卖场设计和展厅设计，经双方协商一致，签订本合同。

1、本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规。 1.3建设工程批准文件。 2、工程概况

2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3工程规模：

3、设计阶段及工作内容(标准店100-150平方/展厅300平方)

4、甲方应向乙方提交的有关资料、文件及期限

5、本项目总设计费用。

备注：本设计费不含税，如需发票另计13%税。

5.1每次支付设计费用的同时乙方需向甲方提交相关收据，否则甲方有权拒绝支付该笔设计费。

5.2 除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明并经甲方书面认可。

5.3本合同中没有规定甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。

5.4除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。

6、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。如甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第3条规定交付设计文件时间顺延;

6.1.2甲方应就设计方提供的进度、图纸、草图、说明以及其他文件及时反馈意见，做出认可或提出修改，以便乙方按进度完成相关工作。

6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应对乙方已完成工作内容(经甲方书面认可)的款项予以付清。

6.1.4甲方有权要求乙方提供室内装饰工程范围内的咨询意见和相应的图纸;甲方有权提出自己对设计方案的意见，供乙方设计参考，但不得与前阶段的审核意见相矛盾。 6.1.5甲方在接到乙方书面文件后，应在7个工作日内给予明确书面答复。 

6.2乙方责任

6.2.1乙方按本合同第3条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.2.2乙方必须对其交付的设计文件的质量负责，设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量安全标准以及合同的约定，且保证后续使用的可行性、合理性。

6.2.3乙方交付设计文件后，需配合甲方在施工前进行设计技术交底，若之后施工单位对图纸有任何疑义,应以书面形式列出,交由乙方回复或修改;乙方未经甲方许可，不得将本合同设计方案委托第三方设计，否则甲方有权解除合同;乙方保证所完成的设计作品是乙方自己独立创作完成的，若发生纠纷，由此引起的责任由乙方承担。

6.2.4未经甲方允许，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料;乙方所完成的设计作品的著作权归甲方所有，乙方不得转让或许可给第三人使用。

6.2.5乙方需在合同期间至甲方项目所在地共四次进行设计配合，分别为方案设计汇报、施工图技术交底、施工期间指导及后期活动家私、配饰设计摆放指导等各壹次，乙方工作人员应遵守甲方的规章制度，在此期间所发生的相关差旅费用由乙方自理。乙方还应在甲方采购时给予配合，如陪同采购。如甲方要求增加出差次数，相关差旅费(机票、住宿)由甲方负担。

7、违约责任

7.1甲方应按合同约定的时间向乙方支付设计费，每逾期一个工作日，应向乙方支付当阶段应付设计费的千分之三违约金。超出付款规定期限，乙方有权顺延设计提交周期，但需书面通知甲方。

7.2甲方应按合同要求提交乙方资料及反馈信息，若甲方不按时提交或反馈信息，每逾期一个工作日，乙方相应顺延设计成果提交周期。

7.3乙方应按合同要求的数量、质量，按时提交设计成果，每逾期一个工作日，乙方应向甲方支付当阶段应付设计费的千分之三违约金。

8、其它约定

8.1委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方另行商定额外费用并由甲方另行支付给乙方。

8.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。

8.3双方不愿意通过协商解决或协商调解不成时，可提请本项目所在地的仲裁委员会仲裁。 8.4未经一方许可，双方均不得将本合同中所涉及的权益、责任转让与他人。 8.5双方对本工程未来之装饰完成场景均有拍摄权和发表权。

8.6工程完工后，甲方可在装饰现场提供适当位置让乙方作适当广告宣传。比如宣传展板上标示，“室内设计单位; ”字样。

8.7本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议作为附件，双方认可的设计任务书及双方认可的来往电报、传真、会议纪要均为本合同组成部分。

8.8本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。自双方签章后开始生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同时自行终止。

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：

主题室内运动游戏心得体会范本二

发包人：_______________

承包人：_______________

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程地点：_________________

1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅总建筑面积_______平方米。

1.3承包范围：___________________

1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

承包人包工包全部材料

承包人包工包部分材料

承包人包工、发包人包料。

1.5开工日期：______年_____月_____日

竣工日期：______年_____月_____日

总日历工期：_______日

第2条合同价款与支付

2.1合同价款

金额：_____________

￥：________________

2.2合同价款采用方式

双方商定本合同价款采用第____种方式确定。

采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________

采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

成本加酬金

2.3工程预付款

合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币_____________,预付款扣回的时间、比例：___________________

2.4工程款支付

工程款支付方式：__________________

工程款支付金额和时间：____________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第3条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

第4条发包人工作

4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到有关部门办理审批手续。

4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条承包人工作

5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条材料供应

6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条安全生产和防火

7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准。

8.2优良工程等级增加的经济支出

8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条工程变更

9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条竣工结算

10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条工程保修

11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条违约责任

12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。

12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%。

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任:____________________

第13条争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

提交大连仲裁委员会仲裁

依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定：___________________

第15条保险

第16条合同生效

16.1合同生效日期：_____________________________

第17条合同份数

17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

双方约定合同副本份数：_________________________

第18条合同备案、鉴证

18.1合同备案、鉴证：_______________

发包方：_____________身份证号：_____________

承包方：_____________身份证号：_____________

第19条其它约定

主题室内运动游戏心得体会范本三

建设单位(甲方)： 承建单位(