装饰寝室内容心得体会范本 寝室怎么装饰好看(五篇)

心中有不少心得体会时，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得体会怎么写才恰当呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

2022装饰寝室内容心得体会范本一

供方： (以下简称乙方)

甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国

合同法，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。

一. 合同内容：

1.所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息(详情见订购单)。

二. 质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)：

1. 乙方必须提供全新的材料，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 材料必须符合或优于国家规定行业规定的质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。装饰材料购销合同三 交货时间与地点：

1. 甲方负责承担相应运输、保管、装卸的费用。甲方负责交货地点对数量、外观检查后验收。

2. 交货时间： 交货地点：

四.付款方式：

1. 要求甲方先支付材料款的 待发货时甲方再支付剩下材料

款的 ，乙方收到款项后发货。

五.双方违约责任：

甲方责任：

1. 甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装，应提前天通知乙方，经乙方同意后，可以签订书面合同副本。

2. 甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意，乙方同意退材料的，应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值的违约金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收

材料。

乙方责任：

1. 乙方未按本合同规定的产品数量交材料时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由乙方自行承担，如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的 % 的违约金，甲方另行采购。

六.合同争议解决方式：本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

七. 合同生效：

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

授权代表签字盖章： 授权代表签字盖章：

年 月 日 年 月 日

2022装饰寝室内容心得体会范本二

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：.

1.2工程地点：.

1.3工程内容及做法。

1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

乙方包工、包料。

乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

乙方包工、甲方包料。

1.5工程期限_____历天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。

第二条施工图纸

双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份

甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份，设计费__________元，由甲方支付。

第三条甲方义务

3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。

3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用

3.3负责提供施工所需的水源、电源

3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系

3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续

3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作

3.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。

3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。

第四条乙方义务

4.1指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。

4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程

4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录

4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通

4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期。

第六条材料的提供

6.1由甲方提供的材料、设备，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续乙方验收后应负责妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第七条工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延

工程量变化和设计变更

不可抗力

甲方同意工期顺延的其他情况。

7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第八条工程款支付方式

8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：

第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额的%，即元。

第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额的%，即元。

第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额的%，即元。

第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额的5%，即元。

8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。

8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起____月

第九条双方责任和工期延误处理

9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：

不能提供水、电不能保证每天8小时以上工作时间不能按期提供自购材料、设备不能按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计、增加施工项目同意工期顺延的其他情况。逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况。

9.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：

因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

9.5因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。

9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。

第十条关于设计和施工及验收的约定

10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。

10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工。

10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。

10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。

10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

第十二条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第十三条附则

13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

13.2本合同签订后工程不得转包。

13.3本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：_____________

法定代理人：_____________法定代理人：_____________

委托代理人：_____________委托代理人：_____________

地址：_____________地址：_____________

电话：_____________电话：_____________

2022装饰寝室内容心得体会范本三

原告：_____________装饰设计工程有限公司

法定代表人：______________，_____________装饰设计工程有限公司董事长。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，住__________市__________区__________路27号院1号楼25号。

诉讼请求

一、判令被告支付原告工程款______元，违约金______元;

二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于_____年_____月_____日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币72万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。

此致

__________市__________区人民法院

具状人：______________装饰设计工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本诉状副本______份。

其它证明文件_____份。

2022装饰寝室内容心得体会范本四

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲方根据工程的需要，将深圳笑常开酒店三楼装修工程，包工包料承包给乙方施工完成。为了明确双方的责、权、利及义务关系，特订如下条款，共同信守执地。

一、工程名称及地址：深圳笑常开酒店三楼沐足城。

二、承包范围：

包工包料、包安全施工完成(具体施工内容以甲方核准的报价单为准)。

三、质量要求及工期：

1、按甲方与乙方确定的材料样品购买装饰材料。

2、按市场同单价等级现行质量验收评定标准进行验收。

3、施工工期：20xx年6月10日至20xx年5月15日，共65天。

四、承包价格及付款办法：

1、工程价格：按预算价95%计算，合同价壹佰叁拾万元正(￥1300000元)(此单价不含发票)。

2、因在现场施工时可能与预算工程量有出入，按实际所做工程量结算。

3、付款方法：按工程形象进度付款90%(装饰材料进场付30%即39万元人民币，吊好天花架，做好木工基础付款30%元人民币，开始油漆时付款30%即39万元人民币)其余尾款待工程竣工验收合格后付清(增加工程的工程款应在完工后同时一起支付)。

五、安全生产：

乙方进场施工人员必须严格按照《安全生产操作规程》安全施工。施工过程中，如万一发生安全事故，不分大小，概由乙方自行承担。

六、工程保修：

本工程保修期为一年，在保修期内，如出现非人为损坏，甲方通知乙方修理，乙方在48时内应进行修理。

七、合同违约：

1、甲、乙双方自觉履行合同条款的规定，不得违约。合同执行过程中，如违反合同条款的约定，违约方应承担责任，并赔偿损失。

2、由甲方延迟支付进度款，可相应延长工期及每延迟一天，罚款1000元人民币。

3、如乙方不能按期竣工交付，每延期一天，罚款1000元人民币。

4、由于甲方原因，延期迟竣工，每延迟一天，甲方支付乙方20xx元人民币。

5、非乙方原因造成的停水、停电、及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(合同期内累计计算)，工期相应顺延。

八、合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章生效，工完帐清自行废止。

十、工程完工后十天内甲方必须进行验收，逾期作默认验收处理。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签字日期： 签字日期：

2022装饰寝室内容心得体会范本五

发包人：_________________(以下简称甲方)

承包人：_________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，某工程中的基础、主体、装饰装修分部，包括砌筑工程、砼工程、楼地(屋)面工程、装饰工程等以单包工形式发包给乙方，双方就本建设工程施工事项达成协议如下：

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、工程内容

1、砌筑工程：砌筑砖墙(包括砌筑墙用的脚手架拆堆放及配合其他工种作业)。

2、楼地(屋)面工程：_________________垫层、找平(找坡)层、砼面层、地面砖。

3、装饰工程：_________________内墙抹灰、天棚抹灰、外墙砖(均含搭、拆脚手架并堆放到指定地点)。

4、基础、主体砼浇筑、散水及门窗塞缝管件补洞等工程。

5、以上所有工程的清洁卫生打扫，在房屋竣工验收时交与甲方验收。

四、合同工期：_________________

五、质量标准：达到国家现行《规范》的规定》注：楼层砼浇筑时，必须达到甲方等相关部门要求。

六、安全：乙方在施工中必须保证自身及其他人的安全，因乙方原因引起的安全事故，概由乙方承担因此引起的一切责任(法律责任及经济责任)。

七、结算方法：按实际建筑面积包干结算，不在另计算任何费用。

八、单价：_________________

九、乙方工作：砂浆、砼的搅拌、运输，各种材料场内的转运，各种脚手架的搭拆以及打扫卫生。

甲方工作：为乙方提供足够的材料。

十、付款方式：工程完工后付相应工程款的50%，其余工程款待工程竣工验收后一清付清。

十一、乙方必须按合同工期保质保量完成，并向甲方交20__元保证金，如延误一天罚款人民币20__元;中途若因乙方原因导致工期延误3天，甲方有权终止合同，没收保证金并只支付完成工程量相应工程款的50%，且由乙方承担因此给甲方造成的一切损失并无条件退出施工现场。如乙方浪费了材料，就必须承担相应的损失及罚款。

十二、乙方在施工过程中必须服从甲方指挥安排，并遵守施工现场的一切规章制度;如乙方不听从安排甲方有权处以罚款或情节严重者可终止合同。

十三、工程完工待综合验收后扣相应工程款的6%作为工程质量保证金，两年后付清。

十四、未尽事宜双方协商解决。

十五、本合同一式贰份，均具有相同的法律效力。本合同自双方签字后生效，付清工程款后失效。

甲方：_________________乙方：_________________

___________年___________月___________日___________年___________月___________日