水电分包协议书简短 电力工程分包合同协议书(7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

如何写水电分包协议书简短一

水电安装人：______________(乙方)

甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：

一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)

二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

三、安装水电工程总价为人民币元。

四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：______________

乙方：______________

签约日期：______________

如何写水电分包协议书简短二

葛洲坝水力发电厂生产实习

20xx年3月22日～28日，中国湖北宜昌市

葛洲坝水力发电厂

实习是教学计划中的一个重要环节。通过单位实习，让学生向单位技术人员及工人学习单位管理知识，了解一般的操作过程，进一步巩固课堂所学专业知识，了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。为毕业后参加实际工作打好基础。实习锻炼了学生的实际动手能力，将学习的理论知识运用于实践当中，另一方面检验书本上理论的正确性，使学生对知识能够融会贯通。同时，开拓视野，完善学生的知识结构，达到锻炼能力的目的。本次实习，我们选择了位于“水电城”——宜昌的葛洲坝水利枢纽工程，，实习主要包括参观、听讲座、答辩等形式。

下午，我们登上了去宜昌实习的旅途，老式的绿皮列车载着青春的我们，旅途的奔波与艰苦没有怎么影响到我们快乐的心情，当然不是完全为了去玩，实习就真的要去学点东西，大家都在心里暗暗地捏了把劲，原来学的东西都是书本上的东西，这次能有这么好的机会，一定要学到实际的东西。很多同学都是在城市中长大的，一路都在感叹如水墨画般的祖国山河，树木青葱，山水秀丽，空气那么新鲜，就连天空都显得那么高阔。

终于来到江滨城市——宜昌。然后我们被安排到在葛洲坝附近的一个饭店——梦圆大酒店住下。

刚到的那天，晚上就开始上课了，虽然大家刚下火车都非常的疲惫，本来还在抱怨不让大家好好休息，但是杨思源工程师精彩的一课就像是一剂兴奋剂给大家注入了活力，大家听得津津有味，自从大学之后这样的景象已经很少见了，杨老师上课诙谐幽默，时而引经据典，有时也把葛洲坝里一些不好的现象拿出来抨击，讽刺，但对我们一直和蔼可亲，虽然很大嗓门，但是却对我们很亲切，像尊敬的长辈一般。杨老师给我们上了重要的一课，不论是专业上的还是人生上的，成为我们值得用一生去珍藏的宝藏。

本次实习是较为正式的专业生产实习，与大学期间的金工实习、电工实习、认识实习同属实验教学环节，但其正式性及与社会和生产的紧密结合使其成为大学期间最重要的实习环节，也是本科教育重要的一课，是对课堂学习的重要补充和拓展。本次实习的具体要求为：

（1）全面了解水电厂的电能生产过程，主要设备及系统。

（2）理论联系实际，培养运用所学知识独立分析和解决实际问题的能力。

（3）加深对电力工业在国民经济中重要作用及安全生产重要性的认识。

（4）学习工人师傅和工程技术人员的优秀品质，学习他们精湛的专业知识和丰富的实践经验。

本次实习，我们需要远离长期生活的城市，到达一个没有去过而又举世闻名的地方——宜昌，那里有着长江流域最为宏大的两座水利枢纽工程，有着秀丽的风景和勤劳的人民，有着浓浓的“电”的气息，作为电气学子，对这次难得的实习和外出亲临生产现场机会充满了期待，万里长江映彩霞,高山峡谷千秋坝，远去的客车载着168多名学子，也载着168多颗激动的心和美好的梦驶往美丽的水电城。

根据葛洲坝工人师傅时间安排，虽然只有短短的一个星期，但紧凑、充实的安排，仍让我们大开眼界、受益匪浅。

整个葛洲坝工程体系包括大江电厂、二江电厂、二江电厂200kv开关站、葛洲坝500kv开关站、换流站等工程组成，本次的实习亦主要围绕这些工程展开。

本次实际实习安排如表5-1：

表5-1葛洲坝实习实际日程

5.1安全教育暨葛洲坝、三峡水利枢纽工程介绍

5.1.1实习的安全与纪律

1、电力生产企业在安全上遵循的原则：

1、安全第一、预防为主。安全是电力生产企业永恒的主题。

2、实习安全

实习安全二个主要方面：

1）人身安全

a )进入生产现场必须戴安全帽；

b）进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离；

对于不同电压等级的电气设备（带电体），在设备不停电的情况下，安全距离如表5-2所示：

表5-2不同电压等级的安全距离

注：在事先不知设备的工作状态情况下,需将设备视为运用中的设备(全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的设备）；对机械旋转部位、运动部位也必须保持足够的安全距离。

2）设备安全。要保证设备安全，对实习人员必须做到：

a)在生产现场，严禁任何人动任何设备；

b)生产现场严禁吸烟、携带火种；

c)任何人不得进入厂房或生产现场的“警戒区”；

d)遇有检修试验或设备操作等情况，实习人员必须绕道而行；

e)生产场所严禁照相、录音与录影；

f)严禁实习人员将包、袋及照相、录影设备、器材等带入厂房内；

g)禁止实习人员动用生产场所的电话机。

对实习人员着装的要求：

3、实习纪律

1）所有实习人员必须遵守实习接待单位的有关各项纪律与规章制度，服从接待方的管理；

2）进出生产现场应佩带实习证或出示其它有效实习证件，自觉接受保卫人员的检查；

3）在无接待单位接待实习人员带领、监护情况下，任何实习人员均不得进入生产现场；

4）现场参观、实习过程中，任何实习人员均不得脱离自己所在的编队。

5.1.2葛洲坝水利枢纽工程简介

葛洲坝水利枢纽工程主要数据如下表5-3：

表5-3葛洲坝水利枢纽工程简介

其中水库回水距离就是改善通航条件的里程,由此带来的效益,即为通航效益。大坝简图如图5-1。

保证出力:76.8万kw;

水库调节性能:日调节(泾流式电站);泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;全部工程总体最大排洪能力:11.2万立方米/秒;全部工程动工时间:1970.12.30

如何写水电分包协议书简短三

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20x年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：

一、工程概况

1、工程名称：观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)

2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模：大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价

1、承包方式：分包(包工包料

2、承包内容：

按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价(结算)方式

甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20x年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde-20x)及《20x年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde-20x)定额(以下统称安装定额)和20x年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

三、管理费及税金

管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式

1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任

(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

5、付款方式：

(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。

(2)付款方式和时间：

主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。

五、其他

1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。

2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。

3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。

4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。

5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

如何写水电分包协议书简短四

1、时间：20xx年5月24日——20xx年5月31日

2、地点：xxxx电站

通过实习，从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来，让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识。并从实习中提高我们的交流团结协作能力，用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外，实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习，是一门意义重大的必修课，给我们去电力部门工作打下扎实的基础，同时也为继续深造的同学一次实践的机会。

xxxx电站是一座位于沱江流域的小水电站，它属于xx电力股份有限公司，而xx电力股份有限公司是一家集“发、输、配、供、用、建、管”于一体的集团型电力生产经营企业，曾荣获四川省“工业企业最佳效益500强”、自贡市“工业企业利税前十强”称号，保持省级银企合作“诚实守信单位”、自贡市“a级纳税信用等级”。

xxxx电站以发电为主，兼有防洪、灌溉、航运等综合利用效益。库区容量有4120亿立方米，为下游农业灌溉等提供了很多方便。电站内现有三台发电机组，每台机组的装机容量是6900kw，设计年发电量合计1.73万千瓦时，供电人口100万人，受益面积15万公顷。

当我来到xx时，心情特别激动，这是我平生第一次进入水电站，也是我第一次真正意义上利用专业知识进行实际操作实习。

到站当天，受到电站领导和员工的热情接待。随后，由领导给我们讲了进入厂房的注意事项和相关的规定，由于我们是进行的电方面的操作，所以需时时处处注意安全，切实尊守安全操作规程，听从安排，长能确保人身、设备、仪器的安全，避免给个人和集体造成损失。当我们了解完这一切后，正式进入实习环节。

首先，我们的任务是参观电站设备等。先进入的是厂房，厂房又分为上部结构和下部结构，上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等，并传递给卞部结构。下部结构包括蜗壳、尾水管和尾水墩墙等结构。对于河床式厂房，下部结构中还包括进水口结构。其作用主要为承受水荷载的作用、构成厂房的基础，承受上部结构、发电支承结构，将荷载分布传给地基和防渗等。接着我们观看了发电机组和它的一些控制设备，那些控制设备都是记录有关发电机的运行状态，比如发电机运行时的温度，压力，输入输出的电流，电压等等。xx水电站是一个的中小型自动化水电站。需要大量的数据来检查运行状态，所以这的工作人员和技术人员必须每隔一定时间去抄表和检查，他们边工作的同时边给我们讲解有关设备的工作状态和解答我们提出的各种问题，我们从他们口中知道了那些励磁柜用途和原理，并且了解了很多的有关检查设备的方法。接下来我们观看了巨大的水轮机，共有三台，连接水轮机的是压力管道，压力管道是指从水库、前池或调压室向水轮机输送水量的管道。观看完厂房，我们坐船观看了库区以及船闸，工程师给我们讲解了船闸的构造及用途等。

接下来的几天，我们先听取了站内工程师们的讲座。讲座内容为发电站的历史、水电站的分类、水电站的优缺点、水电站的组成与水力发电的流程以及入厂的注意事项和操作规程等。着重对以下内容作的具体的讲解：

（一）水电站基情况：水电站建设投资大，电站建成后运行成本较低，水能是一种环保可再生的能源，利用水电站机组开停比较方便可以做为调峰的职能。小型水电站对环境无大的影响，发电效率很高，能源利用率可达到80%，调节库区水量。不足之处是受自然环境影响较大，坝式水电站涉及库区围堰的淹没。电站按单机容量可分为大中小水电站。组成：挡水线路、泄水线路、排沙设施、发电引水系统、发电系统工程（主要设备水轮发电机组）、灯泡换流式机组（xx）、出口开关额定电压6300kv主变35kv、调速装置、励磁装置、冷却系统。水力发电工艺流程原理：水的势能通过流道推动水轮机的转动（水能—机械—能电能）转子随水轮机一起转动（制动装置由汽压、油压、水压操动）。主接线一次线路连接原则：运行可靠、检修方便、连接经济。

（二）电业安检作业规程：“安全生产、均匀合作”。电力作业安全适用于：发电、变电、配电农户和其安电气设备。安规：高压设备对地电压大于250v低压设备对地电压小于或等于250v。安全措施分类：全部停电、部分停电、不停电。保证安全的组织措施：工作票制度。剩下的日子，我们按照规定，进行了水机运行、中控运行、机械检修、电气检修等实际的操作，具体内容如下：

（一）水机运行

首先了解水轮发电机的铭牌：型号sf16—1613300。额定电流611a，额定容量6900kva，额定电压6300v，额定功率因数0.9（滞后），额定频率50hz，相数3，飞逸转数360r/min，额定励磁电流325a，额定励磁电压260v。再观看周围的控制设备，那些都是记录着有关发电机的运行状态，如发电机运行时的温度，压力，输入输出的电流，电压等等。xx用是是贯流式水轮发电机，对于贯流式水轮发电机有如下技术要求：

1、发电机为卧式灯泡贯流式结构，与水轮机共用一根主轴、反向推力轴承与径向轴承共用同一油槽。正向推力轴承和径向轴承均没有高压油顶起装置。

2、发电机采用密闭强迫行循环空气冷却系统，设有了高效轴流同机和6个空气冷战却器。

3、定子、转子绕组均采用f级绝缘结构。

4、主引出线方位为 y偏—x方向5度，中性引出线方位为 y偏 x方向5度。

5、发电机没有纵、横联接阻尼绕组及一个接地碳刷装置。

6、测量发电机各部位温度，在定子槽内没有18个平面钢热电阻测量元件，在正反推力轴承、导轴承及各部位温度导轴承及空气冷却器处均埋没wzc—200型温度计并没有信号测温装置。

7、发电机采用机械制动装置，制动器采用气压复位，制动器工作气压0.7mpa，在30%~35%额定转速时连续制作，制动时间约2min。

8、发电机各部分冷却器允许最大工作水压0.25mpa，试验压力为0.4mpa。

9、发机没有4个容量为20xxw的中热器。

10、发电机采用可控硅谷自并激静止励磁系统。

11、发电机没有水雾灭火装置。

（二）中控运行

1、利用微机控制回路的接线原理，观察记录各运行数据，主要控制方式有利用控制装置和接线回路按指定的要求控制回路，断路器控制回路（电站和变电所重要元件）。

2、高压断路器有手动式（交流电源）、电磁式（直流电源）、弹簧式（交直流两用电源）。

3、利用信号回路观察一次回路的各种状态。

4、事故信号分为有自动复归信号、闪光母线信号、中央复归信号。

5、操作机构分为以下几种：

（1）手动操作机构（操作作手柄）结构简单，成本少，但不能自动重合闸。

（2）电磁操做机构应用广泛，对电源要求高，噪声振动大。红灯指示合闸状态，绿灯指示分闸状态（状态监视和回路监视）。

（3）弹簧操作机构，消耗功率不大、机械闭锁。

（三）机械检修

1、机械检修的内容主要有以下几个方面：

（1）主机。

（2）电机维护。

（3）水系统：技术供水泵、消防水泵、水池、排水泵。

（4）油系统：压力油泵、高压减载油泵、地位油泵、集油泵。

（5）气系统：中、低压空气机。

（6）起闭系统：尾水工作门、进口检修门、拦污栅、行车、电动葫芦等等。

2、空气冷却循环为：风机——转子——气隙——定子——空气冷器——风筒——风机。

3、接力器：油压动作、接力器动作、调节活塞。

4、灯泡贯流式水轮发电机：磁极装配、转子支架、转子支配、磁极线圈、轴承装配、轴承下游盖、润滑油管装配、径向轴瓦、轴承座、轴承支架、通风系统、油泵装置。

（四）电气检修

进行电气检修先，首先观看电气配电柜注意事项（转换门开关前务必先断开空气断路器然后再转换刀开关）。

电气配电柜包括：风机油泵，母线联络闸主厂配电箱，报警装置逆变电源，ac/dc220v，励磁电流互感器柜，电调用互感器柜，测量用互感器柜，发电机出口开关柜，（jy/v2—10）6000v600a主变低压侧开关柜，电电机出口开关柜，测量，调用，励磁用互感器柜升缩器（控制水量）等。

（五）参观变电站

在工程师的带领下，我们先后到了意志变电站和安河变电站，观看了变电站的变压器的一次和二次实物接线，同时还观看了电气配电室，工程师给我们讲解了变压器的保护装置以及接线方法，各个开关刀闸所控制的器件以及原理作用等。最后观看了中控室和它的自动控制装置以及各类仪器仪表。

五、实习总结

通过短暂的实习，让我受益匪浅，以前觉得书本上很空洞的东西现在清楚明了了许多，我真正的感到了“实践出真知”这句话的内涵，自己亲身实践的东西是自己永生难忘的。从小的方面来说，我身切体会到了做好自己工作的重要性，在做事之前，要周全考虑到各个方面，特别是我们学理工的，更要有逻辑思维和一丝不苟的态度来对待事情，例如：在电站中和工作人员一块实习，必须认真负责，要记录好那些数据，并且要检查那些机组的运转是否正常，记录完一定数据还要分析，这些都是技术员必须认真做好的，因为分析数据可以早发现机组运行时的一些运行即将出现的问题，从而做好检修工作，不然的话，若机组一出现故障，那损失是相当巨大的。正是因为他们对工作认真负责、一丝不苟，所以从未发生过重、特大安全事故，希望他们继续保持发扬这种精神。这是我们应该学习的精神。

如何写水电分包协议书简短五

甲方：_________代表(以下简称甲方)乙方：_________代表(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就水电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)工期要求乙方必须在年月日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

四、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

六、采用固定劳务单价方式。

合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

七、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。

八、保修期1年。

设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

九材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十、双方职责

1、甲方职责按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(1)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。

(2)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(3)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。

乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

2、乙方责任

(1)施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

十一、违约责任

1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(3)在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20__元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十二、安全文明施工

1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十三、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：代表：代表：

年 月 日 年 月 日

如何写水电分包协议书简短六

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。

一、 工程名称：隆鑫国际ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。

二、 工程地址：石坪桥

三、 工程承包范围和内容

乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：

1、 给排水工程：

1) 室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。

2) 室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。

2、 防雷及接地安装。

3、 电气工程：

1) 照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。

2) 专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。

3) 智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置，预埋管道附带丝不穿线。

4、其他工程的预留预埋。

5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。

四、 工程期限(以主合同为准)

开工日期：

合同日期：以土建工程进度同步。

五、 工程劳务费用及付款方式。

1、 劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。

2、 乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴

3、 全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。

4、 支付方式：(以主合同为准)

1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款，甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付，剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。

2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。

3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。

六、物资供应

1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。

2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。

3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。

七、工程质量：按主合同要求

八、双方责任及违约

1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。

2、甲方按合同按时按期支付劳务费。

3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。

4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。

5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。

6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。

7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。

九、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

十、工程保修

1、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、水电安装保修金为总费用的3%。

3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。

十一、其他

1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。

2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。

3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。

4、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。

5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

日期：年 月日

日期：年 日 月

如何写水电分包协议书简短七

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装人工费包干事宜，经双方协商一致，订立合同。

一、工程概括

工程名称：无锡xdg-20xx-52号地块 10#、12#楼 工程地点：青石西路 工程内容：无锡xdg-20xx-52号地块 10#、12#楼及相关地下车库、人防地下室

二、承包方式：

本工程水电安装项目采用单包工、包工期、包质量的方式由乙方承包施工。项目中所有使用材料由甲方自行采购，乙方负责施工。

三、承包单价及工作内容：

承包单价为单位工程建筑面积 元/㎡，相关地下车库 元/㎡，人防地下室 元/㎡ 。工作内容包括施工图中所有水、电、防雷接地安装工程及设计变更;其中弱电(闭路、通信、智能化)不包括穿线，消防只作套管及相应消防用电的管、盒预埋。所有施工所需的机械器具均由乙方自备。包括所有的辅材，包括(但不限于)割片、锯片、焊条、生料带、铁丝、铁钉。

四、合同工期：

与本项目土建同步完成该合同施工项目。乙方组织好班组人员安排生产，根据施工进度要求，甲方有权要求乙方组织人员加班加点，乙方不得以任何理由、借口拒绝加班，如乙方施工工期达不到进度要求，甲方有权做出如下措施：1、将本项目中分部分项项目另行发包。2、如乙方工期达不到项目组进度要求，甲方有权终止合同。

五、 人工费付款方式：甲方按乙方每月施工进度的施工人工工资费用[结构预埋完成12%;墙体预割槽预埋完成(包括开关、插座、电箱)25%;给水、排水、雨水管安装、塞缝、试水完成27%;穿线、安装开关、插座、电箱完成18%;安装灯具、洁具、试水、试电、避雷10%;其它零星项目8%]总额70%付给乙方，作为乙方施工人员的工资和生活费，以此类推。待本工程竣工验收，甲方付至乙方该项目施工内容的人工工资费用总和15%，验收合格后工程量测算1个月内再付给12%，余款3%作为该项目维修金，保修期限1年，待保修期满后一个月内付清。

六、质量要求：

1、照设计图纸要求及有关规范进行施工，若图纸出现矛盾、变更等，及时请教通知项目部现场施工员解决，否则造成质量事故、返工、材料浪费等一切费用均由乙方负责。

2、本工程质量等级为“合格”，现场质量标准依据国家颁布的建筑分项工程质量评定、规范要求进行验收。

七、双方责任：

5.1甲方责任：

①、提供施工(含设计变更)图纸壹套，并制定进度计划。

②、甲方必须按合同约定的时间支付工程款。

③、协助配合办理相关证件。

④、对乙方进场人员进行安全三级教育和安全技术交底。，对违反甲方现场管理规章制度或不服从甲方管理的乙方人员，甲方有权对其进行处罚。

⑤、甲方仅负责提供施工班组垂直运输塔吊、人货电梯及二级配电箱(每三层一个)，用水接头每层一个，二级箱以外的电线及开关、照明灯具均由乙方自备。

⑥、甲方提供活动房作为宿舍，按实际施工人员住生活区，人数每八人一间，不提供家属房间。

⑦、甲方只承担合同条款约定的义务。

5.2乙方责任：

①、乙方必须根据施工进度和质量要求，安排足够、合格的材料设备工具及技术工人进场施工。

②、乙方在甲方工地施工的所有人员必须具备身份证、暂住证、审检证、务工证并在项目部登记造册，乙方进场人员一律不许带家眷入住工地。

③、乙方在施工期间必须严格按照安全施工管理条例进行施工，落实安全责任制。

④、乙方必须严格遵守安全生产操作规程，严格按照安全施工管理条例进行施工，落实安全责任制，负责对施工人员进行安全教育，确保安全生产。因乙方原因产生的安全事故，乙方承担全部责任。

⑤、乙方自带所有的施工工具及个人安全防护用品，如安全带以及工作面上用的照明电线及灯具。如乙方所使用的安全带等安全防护用品，不符合工地要求，甲方有权要求停止使用，并责令限期改正，如不服从，甲方有权替其购买合格的安全防护用品，其费用由乙方负责。安全帽由工地统一采购，费用由乙方负责。

⑥、乙方人员进场应编制职工花名册、提供身份证复印件。工程款支付时乙方应按有关部门要求提供工人工资花名册，甲方按乙方签字后的花名册支付工程款。

⑦、乙方应及时清理自己在施工过程所造成的楼面垃圾清理工作。如乙方拒绝清理工作，甲方可派人清理，所花费用由乙方承担，按每工日100元扣款。乙方清理完楼面工作，应向甲方施工员汇报，并做好楼板工作面的移交工作，如未做好移交工作，视为乙方未最终完成楼面的清理工作。

⑧、甲方要求乙方在合同外安装范围内施工的工程量，乙方应积极配合施工，甲方以计工的形式付给乙方报酬。

⑨、乙方必须保持作业面的清洁，做到工完场清，退下的材料应堆放整齐。如乙方拒绝清理，甲方派人清理费用由乙方承担。

⑩、甲方提供二级箱至材料加工场及施工楼层，三级箱之后用电线路及开关箱由乙方负责，乙方必须保证其三级箱之后用电线路及末级箱符合要求，如不符要求经甲方书面通知后仍未整改，甲方可派电工重新安装，所有费用由乙方承担。

⑾、工地设专门的生活区，内设食堂。乙方工人居住在生活区需遵守生活区相当规定，严禁使用电磁炉、电饭锅、电热棒等烧饭烧水电器，也不允许乙方在工地和生活区生火。如发现每发现一次罚款500元。

八、工期及履约保证：

1、乙方必须按甲方制定的工期计划按时保质保量完成，具体为以甲方的施工进度总计划及月计划为依据，乙方应严格组织实施;若因乙方原因造成的工期延误每天处以1000元罚款。

2、若因乙方原因(人力、资源、质量、安全文明等)造成工期延误，甲方有权划分工作面给其他施工队伍施工，则款项按已完成工程量的50%支付，余下50%作为处罚金和违约金，乙方不得有异议。

九、安全措施：

1、现场安全生产管理制度及安全技术操作规程，服从现场管理人员指挥。

2、项目部做好新工人进场三级安全教育，班前教育及分项工程安全技术交底工作。若因乙方管理不善，违章作业造成工伤、安全事故，其责任和经济均由乙方负责。

3、须做好班组工人思想教育工作，严禁在工地内聚众打架、赌博、盗窃、破坏公物，若发现者视情节轻重处100-1000元罚款，严重者送交公安机关处理，责任及经济损失均由乙方负担。

九、其他：

1、议定本分项工程只许乙方承包施工，不得转包、分包，工程款及时分发到工人，若因班组工程工资纠纷，甲方有权拒付工程款。班组每月发放工资应列工资单，报送项目部备案。

2、施工工人中如有妇女，应提供计划生育证件，如违反计划生育条款，遇有关部门检查，罚款由班组负责。

3、乙方所承包的10#、12#楼施工过程的质量、进度、安全、管理、配备达到规范要求，并经项目部认可;乙方承包人 或委托带班人 必须常驻工地，并不得转包他人，否则甲方有权终止合同，并按已完成的工程量的60%结算工程款。

十、本合同经双方签字生效，如有不妥之处可另行协商，续订补充合同，补充合同具同等法律效力。甲、乙双方合同在本项目中工人工资费用结清后自动失效。争议诉讼地福州地区，本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日