推荐施工合同法心得体会范文(9篇)
当我们备受启迪时,常常可以将它们写成一篇心得体会,如此就可以提升我们写作能力了。那么你知道心得体会如何写吗?接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧,我们一起来看一看吧。
推荐施工合同法心得体会范文一
签订地点:四川省广元市
经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
1.1工程名称:;
1.2工程地点: ;
1.3工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
1.4爆破工艺:岩石松动爆破。
2、承包范围
2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;
2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
2.4爆破总量为:以双方实测量为准;
3、合同工期
3.1合同工期总日历天数为:壹年;
3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
4.1爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8立方以下乙方不负责。
4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
5.1合同价款:
本合同为单价价款合同,合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。
(大写:玖元伍角/立方米)
5.2合同价款支付:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:
5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。
5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
6.1发包人责任义务
6.1.1发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
6.1.3向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
6.1.4及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。
6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。
6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。
6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
6.1.8地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。
6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。
6.2承包人责任义务
6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。
6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
7.1施工合同书
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
8.1如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
8.2施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。
9、其它约定:未尽事宜,协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
11.1本合同一式四份,双方各执二份。
11.2违约方赔偿另一方的一切损失。
11.3因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章): 承包人(盖章)
现场负责人: 现场负责人:
联系电话: 联系电话:
帐 号: 帐 号:
年 月 日 年 月 日
推荐施工合同法心得体会范文二
发包方: 承包方: (以下简称乙方) 根据平等自愿原则,依照《中华人民共和国合同法》,经协商甲方将中州锦城华府1#楼室内粉刷所有工程交乙方组织施工,(含楼梯粉刷及踏步)。为明确双方的责任与义务,经双方协商签订本合同,望双方共同遵守。
中州锦城华府1#楼
以甲乙双方商定的 年 月 日为开工日期。总工期为 天。
依照国家现行质量验收标准进行验收,要求阴阳角顺直方正,垂3平4,无空鼓,不泛砂,无色差,不晒根,房间方正(不得大于1cm)。
包工、包小型设备及随手工具(灰斗车、铁锹、水管、扫把等所有工具)。
实方实算 元/平方米。 门边按一半结算,不含外窗口粉刷。
(一)、以月按形象进度进行付款,并经验收合格,付已完工程量承包价款的80%,全部粉刷完毕后,付已完承包价款的80%。
(二)、已完工程经质监站、甲方监理验收合格后,总款付至总工程款的95%,其余款项在竣工验收合格后半年内付清。
乙方进入现场的所有工作人员必须服从甲方的管理,听从指挥,严禁打架斗殴、赌博,严禁酒后上班、严禁非成年人及老弱病残人员进入工地,施工期间发生的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任及经济损失。
(一)、提供技术交底,负责对乙方的施工质量安全等进行监督检查,发现问题及时通知乙方整改,如不及时整改造成的损失由乙方全部负责,甲方有权根据情节轻重对乙方处以罚款。
(二)、甲方提供乙方在施工中所需的大型机械设备,搅拌机、施工电梯。施工用电及其它大型设备。
(三)、根据图纸要求及施工进度计划。
(四)甲方对使用的施工设备进行维修,保证施工机械的正常运转。
(一)、服从甲方各级领导的管理;
(二)、配合甲方做好各项检验验收工作,发现问题及时整改。严格按设计及规范施工,保证负责质量按期完成。
(三)、乙方参加施工的所有人员必须接受和遵守甲方制定的各项规章制度、准确掌握相应操作规程并严格按照操作规程施工。
(四)、各分项工程每天均应做到工完场清,场清料尽。
(五)、乙方中途无故停工,每天罚款1000—5000元。
(六)、乙方必须承担由于自身安全措施不到位和违章操作所造成的一切责任及经济损失。一万元以下由乙方自行负责(含一万元);超过一万元根据情况甲乙双方按照事故大小划分。
(七)、若因乙方中途退场或达不到甲方要求,甲方清退乙方,甲方只需支付乙方所完成工程量工程款的50%,并追究乙方因此给甲方造成的经济损失的赔偿。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
电话: 电话:
年 月 日
推荐施工合同法心得体会范文三
甲方:
乙方:
为了保证打井质量及打井工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,签署本合同:
第一条、施工地点:张掖市甘州区西大街信用合作银行院内
第二条、工程范围及技术要求
1、钻井深度依地层实际情况确定;
2、井孔开孔直径不小于600mm;
3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管),井管的质量标准不低于国家或行业标准。
4、成井通过洗井后做到水清砂净,含砂量不得超过1/20万。
5、要做到井孔圆、直,下管顺利。
6、负责钻孔、备料、成井、洗井、清污等。成井后修建观测井并配置井盖,配合甲方安装抽水设备。
7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成井的全部费用。
8、打井时间除中午12:00-14:30、晚上21:00-7:00以外时间段,可以打井。
第三条、工程造价
该工程为三口井,其中一口取水井,井深暂定为100米,二口回灌井,井深暂定为30米,合计160米。每米单价为人民币元/米,工程总造价人民币,大写。
第四条、付款方式
甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后,二日内支付人民币,大写。成井、洗井合格、交付使用后二日内支付人民币,大写。余款做为质保金一年后无质量问题的,合部付清。
第五条、工程期限
自开始施工,至竣工交付使用。
第六条、甲方责任及义务
1、甲方负责办理打井审批的有关手续。
2、负责协调现场的关系,以方便乙方施工作业。
第七条、乙方责任及义务
1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作,造成的人身安全事故由乙方自负,甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等,一切经济损失均由乙方承担。
3、若在一年内因为成井工艺、材料质量问题造成井无法使用、报废,乙方负责重打。
第八条、本协议一式贰份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。
第九条、本协议如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成可提交仲裁或起诉至法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
推荐施工合同法心得体会范文四
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将位置晋江沙_________修理_________对面,外墙贴砖室内铺砖面承包给乙方施工,具体条款如下:
一、施工期限:
________年____月____日开工至为做完为止,。(因天气原因不能施工工期可顺延)
二、承包价格:
1.外墙每平方米?32元,打底一遍(两三道另计算)、贴砖、擦缝、打角、(墙面清洁另外算)
2.室内粉刷打底一平方6元,
3.楼顶铺砖一平方25元,
4.搂顶做防水,一平凡35元(专用防水材料)
三、付款方式:
采用项目现金支付形式,进场先付买设备?:?人民币。班组进场后每隔10天支付10000元生活费,,照合同要求进行支付工程款80%的工程款,(如果款没到位乙方有权力停止施工)其它做完后全部付清余款。
四、甲方责任:
1、负责供应瓷砖、水泥.等主要材料。
2、负责接通电源、水源。(材料乙方可以代买)
五、乙方责任:
1、严格执行施工规范,安全操作规程,施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。(注:如果不是操作问题是来自架子问题一切问题由甲方负责)
2、要按甲方要求进行施工,确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题,负责返工返修,费用由乙方自负。
4、瓷砖省耗不得超过百分之二。
(注:以上如有变动整改经双方同意后再施工,以施工实际面积为准)?此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:?身份证号码:?联系电话:
乙方签字:?身份证号码:?联系电话:
________年____月____日
推荐施工合同法心得体会范文五
欧式风格住宅装修施工协议书
发包方(简称甲方)_________________________
承包方(简称乙方)_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1.装饰施工地点:
2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。
3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)5.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币)________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元
(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元
(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁
推荐施工合同法心得体会范文(9篇)
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。