欠款购销协议书 购销欠款合同模板(四篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

如何写欠款购销协议书一

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑。

流动资金：____________万元

何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

地址：______县______乡______电话：______________________

开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

法定代表人姓名：_________职务：_________

被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心地址：________市_______ -______路________号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为____________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款____________元;

(二) 结算零建工程款：____________元减去甲方垫付的材料款____________元，应付给乙方工程款____________元;

(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金____________ ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计，共____________元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位：______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附：1.本状副本1份;

2.书证28件。

如何写欠款购销协议书二

需方(以下简称“甲方”)：

供方(以下简称“乙方”)

依据《中华人民共和国合同法》及有关法规，为保障、明确甲、乙双方的义务和权利，经甲、乙双方充分洽商达成共识并制订本合同，供甲、乙双方共同履行。 【合同内容】

1、供货范围

1.1使用工程的名称：福永中心小学旧教学综合楼改造工程。 1.2供货地址：福永中心小学内。

2、产品的名称、规格、数量、单价(如表)：

备注：①以上砼价格为到工地不含水泥发票价，本砼价格不含发票，如需开水泥发票每立方砼增加5.00元/m3发票费。但不含砼泵机械费。

②全瓜米石每立方加收10元/方，外掺剂aea-uea膨胀剂后浇带施工部分每立方以30元另行计算。

3、质量要求：按中华人民共和国标准gb50204-92《混凝土结构施工及验收规范》作为混凝土验收的质量标准。质量保证止于上述供货地点现场标准试块的取样，由甲、乙、监理三方共同进行，成、养护等工作由乙方负责，成型的式样由甲方按时送到甲方指定的有资格的质量检测单位检测，检测费用由甲方承担，由质量检测单位发出的28天强度报告并经评定合格后作为验收供方混凝土质量的检验依据。

4、验收标准：为保障甲方利益，甲方有权按gb/t14902-20xx标准抽验每车砼实际数量，须在甲乙双方确认的第三方地磅进行。磅单每车抽查方量须由甲、乙双方确认并各执一份(乙方由司机签字确认)，如砼数量超出每车允许(≤2%)，则按此车数量作为结算甲方当月所供应砼数量的依据。

5、工程部位：基础、主体结构及其它需要商品砼的部位。

6、交货日期及期限：按现场甲方电话通知。

7、结算方式及相关事项：以支票结算(支票要写明深圳市福盈混凝土有限公司)。当月货款次月15号前付80%(以此类推)，余款在当月供砼评定强度报告合格后60天内予以付清。乙方不能按合同要求供货，甲方有权立即中止合同，并不负责对此引起的乙方的损失进行赔偿，甲方同时有权要求由于乙方未能按合同要求供货而对引致的甲方的损失进行赔偿。

8、双方权利与义务

8.1甲方按合同条款及时结付货款。

8.2甲方根据工程进展提前1天向乙方通知，需材料时间和数量。

8.3甲方委派黄成智(电话：)负责生产计划通知乙方;负责提供堆放点，办理签证手续。

8.4乙方应按时、保质、保量将混凝土送到现场，主体重要部位砼浇筑派技术人员到现场进行指导。

8.5乙方供应的材料必须满足甲方进度和质量的要求，若影响甲方施工进度和工程质量所造成的经济损失由乙方负责，且甲方可以更换其它供应商。

8.6乙方负责货源运输到甲方指定地点。

8.7乙方进入甲方施工现场，应遵守甲方有关的规章制度，车辆必须服从指挥(不违章的情况下)。

8.8乙方只能按本合同规定供料范围供料，不得借各种理由干扰甲方在本合同外其它材料进场施工，保证甲方工程顺利进行。

8.9乙方在供料过程中所发生的安全责任自行负责。

8.10乙方供料质量低劣或短方缺量时，甲方有权拒绝验收，由此发生的费用由乙方负责。

8.11混凝土卸料过程中，甲方人员不得往混凝土中任意加水或其他材料，若因待料时间长，砼和易性变差，由乙方技术员添加适当外加剂调整，砼到工地必须在2小时内卸完。

8.12若因甲方施工进度或泵送等其他原因影响，运输车辆在工地等待时间超时，砼已到达初凝时间(有结块)还没卸完，为保证质量，乙方技术员有权强制报废，因此产生的损失由甲方承担。

8.13因现场抽样检验不合格，而对检验结果有异议时，双方协商后可委托有资质的质检部门可再用回弹、抽芯等方法进行鉴定，鉴定费及由此造成的损失由责任方承担。

9、违约责任：乙方不能按时供货，应赔偿甲方因此引起的直接损失。甲方不能按时付款，须向乙方支付总欠款3%0/天的违约金，乙方有权暂停供货，直到收到所欠材料款为止。

10、其它约定事项：双方对本合同不得做出任何修改，如确有必要修改须经双方在修改之处盖章后方能生效，任何一方擅自做出的修改视为无效。甲方应提前24小时预约供应砼，如有变动必须于4小时前通知乙方。乙方需向甲方提供优良工程相应的技术资料。

11、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力;自双方签字之日起合同生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

如何写欠款购销协议书三

担保人： 被担保人： 担保人工资： 被担保金额：

一、担保人 愿意为 作欠款担保。

二、被担保人 在宁夏林森汽车销售服务有限公司维修车辆未结款 .签订欠款协议.欠款违约协议.在此期间如果被担保人无力偿还其欠款.我 自愿偿还被担保人的欠款.并付违约金.

三、担保人概况

姓名：

身份证号码：

家庭地址：

邮编：

联系电话：

四、担保人与被担保人关系：

五、担保人签字盖章：

年 月 日

如何写欠款购销协议书四

尊敬的审判长、审判员：

辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托，指派我作为其与____________书刊印务有限公司(曾用名：________书刊厂)因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：

一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。

被告原企业名称是：___________________书刊厂，是福利企业印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长____________承包经营;后企业改制，____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人，由____________负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。

在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务(证据1、2证明)，随着交易往来的频繁，双方有了信任的基础，为方便交易，双方形成了由原告按被告的订货要求，以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下，双方一直合作很愉快。

被告更名后，双方仍延用此种交易模式，合作关系一直良好，故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同，但收条具有合同的效力，证明双方存在纸张供销关系，从证据目录的显示可知：双方是长期合作关系。

二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力，合法有效，对双方具有约束力。

收条是被告在收到原告提供的纸张后，经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的供销关系，具有纸张供销合同的效力，是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，故被告在收到纸张后，应当及时支付支付价款。

三、原告已履行完纸张供货义务，并开具了纸张供货发票给被告，被告已接收，被告应支付欠款共____________元整。详细来讲：

1、 从______年______月______日(增值税发票三张)，原告共向被告供应纸张总吨数为：_________________吨;总价款合计共：_________________元整;

2、 被告分别于____________年______月______日、______年______月______日支付现金____________元、____________元给原告，合计共____________元;扣除被告支付的购货款，被告未支付的货款为：________________元—____________元=____________元;

3、 根据双方的约定和交易习惯，纸张供货的方式为代办托运，由被告支付运费：_____________从明细账中知道：_____________被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;

4、 扣除运费的款项，被告未付欠款为：____________元-—______元=______元;(第一笔欠款)

5、原告分别于______年______月______日(2张)______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票，供货总吨数位：______________吨，总价款为：_________________元;

6、______年______月______日，被告曾委托原告为其购买手机一部，手机价款为：_________________元，并且手机已交付给被告，故手机费用应由被告支付;

7、______年______月______日，被告支付现金______元给原告，故第二笔欠款的总额为：___________元 ______元—______元=______元;(第二笔欠款)

综述：结合上述情况的分析，可得出：_____________被告所欠的总额为：_____________

第一笔欠款额 第二笔欠款额=____________元 ______元=______元。

四、根据《民法典》规定：“当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款”的规定，被告收到纸张后，未履行支付价款的义务，原告多次找被告协商，被告都以各种理由推脱，有恶意欠款的嫌疑，使双方的信赖利益遭到危机，为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!

综述：原告已经履行了纸张供货义务，该义务已经履行完毕，被告却未完全支付价款，故被告应当及时归还欠款。

委托代理人：____________律师事务所

__________年_____月_____日