施工讲座心得体会精选 建筑工程讲座心得体会(三篇)

当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

描写施工讲座心得体会精选一

发包人(甲方)：_________________

承包人(乙方)：_________________

依据、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称： _________________ 。

2、工程地址： _________________ 。

3、工程内容： _________________ 。

二、合同工期

开工时间 年 月 日;

竣工时间 年 月 日;

合同工期总日历天数 天。

施工进度：

第一批：门框、构件： ;第一批门扇、设备： ;

第二批：门框、构件： ;第二批门扇、设备： ;

第三批：门框、构件： ;第三批门扇、设备： ;

三、质量标准

工程质量标准：_________________ 。

四、合同总价款

(含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等)

金额(大写) 元(人民币)，(小写)￥_________________元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件：

1、本合同协议书;

2、中标通知书;

3、招标书、投标书及其他招标文件;

4、本合同通用条款;

5、本合同专用条款;

6、标准、规范及有关技术文件;

7、图纸;

8、人防工程防护设备清单及报价表;

9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。

六、合同争议

本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决。

1、提交 _________________ 仲裁委员会仲裁;

2、向 _________________ 法院提起诉讼。

七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日;

合同订立地址： _________________ ;

本合同约定于 年 月 日生效;

本合同一式 份，当地人防主管部门备案1份; _________________

份; _________________ 份。

发包人：名称(盖章) _________________ 承包人：名称(盖章)_________________

住所：_________________ 住所：_________________

法定代表人：(签字)_________________ 法定代表人：(签字)_________________

委托代表人： _________________ 委托代表人：_________________

电话：_________________ 电话：_________________

传真：_________________ 传真：_________________

开户银行：_________________ 开户银行：_________________

账号：_________________ 账号：_________________

邮政编码：_________________邮政编码：_________________

第二部分 通 用 条 款

1、甲方条件

甲方工程所使用的图纸须经所在市人防办公室审批的图纸，图纸中所采用的人防工程防护设备是依据国家人民防空主管部门批准的标准和图集。

2、乙方条件

乙方必须是国家人防办公室批准的定点生产企业，外省企业须有陕西省人防办公室登记备案。

3、 适用范围

人防工程防护设备是指设于人防工程出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等内外连接孔口部位，用以对武器杀伤破坏效应进行防护的专用设备。主要是包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防核电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、防核超压排气活门、超压排气阀门、密闭阀门、密闭观察窗、防爆地漏、防爆波阀门和相关设备等。

4、销售价格

销售价格参照《陕西省人防工程防护设备指导价》在合理的范围内浮动。

5、图纸

除专用合同条款另有约定外，甲方应在合理的期限内按合同约定数量提供给乙方图纸。由于未按时提供图纸造成工期延误的应延长合理工期。

6、设计变更

施工中出现的设计变更，甲方必须向乙方出据书面通知，根据工程量增减费用和合理调整工期。

7、联络

与合同有关的设计变更、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、意见、决定等，均应采用书面形式，否则，乙方有权拒绝。

8、转让

人防工程防护设备销售和安装合同不得转让，由于某种原因，确因不能执行合同，按合同产品价款和安装工程量，结清乙方款项，可以终止合同。

9、图纸和文件的保密

甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

乙方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

10、施工条件

在人防工程总包施工过程中，人防工程防护设备施工单位为分包单位，总包单位提供的材料堆放场地、道路、脚手架以及垂直运输机械等(总承包服务费)能够利用的，由总包单位无偿提供(由发包人支付给总承包人)，专用合同条款中不再列出;若总承包人向人防工程防护设备施工单位收取总承包服务费时，由人防工程防护设备施工单位列支在报价中。

11、工期

乙方须在双方商定的工期内完成合同规定的工程内容。但遇到以下情况工期顺延：

11.1甲方在合同规定的开工日期前，不能让乙方进入施工场地、进场道路封堵、施工用水、用电不能接通;

11.2非承包人的原因停水停电8小时以上的;

11.3乙方或现场监理工程师无故拖延办理签证手续而影响下一道工序施工;

11.4 因遇人力不可抗拒的自然灾害影响工程进度的。

12、合同价款的结算及期限

合同签订生效后，甲方向乙方支付全部合同价款(30%)的备料款;第一批门框和构件到达合同指定现场，经甲方或监理人员检查认可后，甲方向乙方支付(30%)的全部合同价款;第一批门扇和设备到达合同指定现场，经甲方或监理人员检查认可后，甲方向乙方支付(30%)的全部合同价款;工程竣工验收合格后(人防工程防护设备安装完成后，若由于甲方原因半年内未进行验收，乙方视为验收合格)，甲方向乙方支付(7%)全部合同价款;一年质保到期，人防工程防护设备无