承包户环保协议书简短 承包户环保协议书简短模板(八篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

最新承包户环保协议书简短一

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包量：“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求：主体结构优良

5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价：平方米单价300元人民币

7、工程类别：框剪结构

二、工程承包方式与范围

1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20xx年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖

承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。

2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。

3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。

6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准：合格。

2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

3、安全生产：达标

(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。

5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。

7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。

2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。

七、材料管理

1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。

2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。

甲方(盖章)：

代表人(签字)：

联系电话：

合同签订时间： 年

乙方(盖章)： 代表人(签字)： 联系电话： 月 日

最新承包户环保协议书简短二

甲方：

乙方

甲、乙方双方本着自愿、诚信的原则，签订如下协议：

1、程施工地点：

工期：开工日 年 月 日

竣工日 年 月 日

工程造价 元（大写： ）

甲方向乙方提供工程施工项目，并对乙方进行施工内容交底，乙方需按甲方提供的施工图纸及具体要求进行施工：该工程工艺、施工材料，工程质量标准应达到《xxx省装饰装修合同》要求。乙方工作人员应达到甲方要求并服从甲方管理。附件：施工图纸。

2、施工期间，施工项目中额外产生的材料费、人工费、出入证件费等全部费用，由乙方独立承担。（不包括甲方配送材料）乙方有义务协助甲方催缴、收取客户中期款。待项目竣工，客户支付项目尾款后，甲方需给乙方结算清该项目工程款。

3、甲方按照合同造价的30%提取公司的管理费用。每个项目工程甲方收取乙方xxxxx元（大写：壹仟元）售后质量保证金，总额达到10000元大写（壹万元）后不再收取。保修期按照《xxx省装饰装修工程施工合同》的标准执行，常规项保修期为两年，防水保修期为五年。以最后一次施工项目验收合格日为保修期计算起始日。保修期内，质量保证金由甲方留存，乙方需严格按照甲方要求对施工项目予以及时保修，保修期内未与客户发生纠纷且达到客户满意，五年保修期过后，甲方将收取的1000元（大写：壹仟元）质量保证金返还乙方。

4、乙方进入施工现场后当日，应立即对门窗，下水口，防水，电路等室内设施进行检查及成品贴膜保护。日后发现毁损，维修费用乙方自行承担。

5、施工中，工长或工人不得在工地周围承揽私活，如若违反规定，甲方可随时终止合同或延期半年给付施工工程款。

6、如客户前来参观，乙方应热情主动进行接洽，并将客户的联络方式上报公司，若与客户达成协议，签单成功，将给予乙方本次业务工程造价5%的业务提成。

7、乙方承接此次工程，需向甲方缴纳xxxxxx元（大写：壹万元）押金。如双方解除合同，乙方施工竣工且经甲方验收合格后，待最后施工项目竣工满一年后甲方退还乙方押金，否则押金将不予退还。

8、乙方必须严格按照《施工进度验收单》进行施工。此单每项必须由业主、监理或设计师签字认可，工长、客户、公司三方各自留存，达到上述要求方可进行施工。完工后，工长将此验收单交给甲方，甲方凭此验收单向乙方支付工程款。

9、施工现场必须张贴物业核发的开工许可证。每项完工，乙方必须约请业主对该项施工内容进行验收，业主提出的质量问题，必须整改。合格后，《施工进度验收单》必须请业主验收签字。

10、每张施工图纸必须由业主，签字确认后，方可施工。竣工后，甲方将对施工验收单客户验收签字进行审核，待审核无误后，甲方向乙方支付工程款。若未达到甲方要求，将暂扣此项工程款。

11、施工现场乙方必须按照物业要求配备灭火器，临时座便器。不得在施工现场做饭、吸烟、赌博、喝酒、打架、盗窃、住宿、嫖宿及大声喧哗。

12、乙方对施工现场每日必须于中午饭前及晚上收工前，打扫卫生。渣土入袋，清离出场，并将沿途遗撒物清理干净。确保施工现场的整洁。保修期内，乙方在接到甲方的保修通知后，应于2日内，立即进行项目保修，如无法及时保修，应当立即告知甲方，甲方将另行派员为乙方装修项目进行保修，费用由乙方承担。

13、乙方施工人员，在上班时间内，必须穿公司工服。电工，焊工等特殊工种需持证上岗。

14、乙方应严格按照甲方的技术交底及项目交底进行施工，禁止乙方人员与客户私自进行项目变更，不可对客户恶意增项。

15、乙方在天气允许的条件下，必须开窗通风。如无法达到环保检测标准，造成的一切后果及经济损失由乙方自行承担。施工现场严禁儿童出现。乙方施工人员不可向客户或他人进行诋毁、谩骂、诽谤甲方项目经理、监理人员、设计人员，不得损坏甲方公司形象。

16、乙方施工人员，必须服从甲方设计师或监理的管理及质量要求，并认真执行，为便于甲方管理，乙方如有违反甲方规定，甲方有权要求乙方承担100—1000元违约金，如果情节严重或不服从管理甲方可以终止协议。

17、此协议只对乙方本人向甲方进行项目承包使用，不对第三方。乙方所带领的工人应具有各项保险，甲方不负责提供任何保险费用。乙方与施工人员的任何经济纠纷由乙方自行解决，与甲方无关。施工现场，乙方施工人员如发生工伤事故、安全事故及刑事案件，乙方承担全部刑事及附带民事责任，甲方不负任何责任，不承担任何经济赔偿。

18、乙方应在约定的工期内保质保量完成施工项目，如因乙方原因耽误工期，乙方应按每日 元（大写 ）支付逾期违约金。

乙方应对甲方提供的设计图纸保密，否则给甲方造成的损失，由乙方承担。

20、本合同引起的及与本合同有关的一切争议，均由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向本合同签订地（或北京鸿康装饰工程有限公司住所地请明确)人民法院即 法院起诉。

21、本合同由甲乙双方签字之日起正式生效。

本合同于______年______月______日在中国 市签署，一式 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各持一份。

22、其他约定条款：

_______________________________________________________________________________________________________