幕墙安全协议书 幕墙清洗安全协议(八篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

推荐幕墙安全协议书(精)一

承 包 方： (以下简称乙方)

双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程相关事项协商一致，订立本合同。

一、本工程概况

本工程系指分包工程中与位于柳州市高新一路北二巷2号的“东城·印象”中心商住楼工程所需的隐形框玻璃系统、栏杆、外走廊张拉膜、铝合金线条及门窗、金字塔采光棚、广告牌、电子屏幕、石材安装、外墙真石漆等按合同文件规定的性能质量技术和其他要求，对业主提供的立面图进行和完成深化设计的效果图、施工图、节点大样图等。对裙楼窗、门、栏杆、张拉膜及其它型窗、隐形框玻璃系统和与隐形框玻璃系统有关及所需的一切材料按合同文件的规定进行并完成采购、供应、设置、制作、安装、测试、检查、检验、清洁、维修保养以及合同文件规定由承包方执行和完成的其他工作和义务。

在合同期间，业主保留对以上工程范围进行调整的权利。

二、工程承包方式

该分包工程造价采用固定包干总造价方式;其中已包含了工程范围内的：设计费、工料费、施工费、措施费、施工用水电费、税金、相关部门的检测、验收费用及包工程验收通过;包干总造价为人民币伍佰伍拾万元整(￥5，500，000.0元正)。

本价格不因市场价格升降和设计上有缺陷等因素变更。

三、合同工期

开工日期：20xx 年10月9 日(签发开工报告规定之日起计算)。

竣工日期：20xx 年6月30 日(总工期为260天)。

合同工期：260日历天数

其中：竣工日期为竣工验收合格之日，除非获得业主及总承包方的书面认可，在其它任何情况不得延期。有关工期修改的约定详见相关条款。

四、质量标准

本工程质量标准：施工质量必须符合合同文件与建筑幕墙行业技术标准规范和97j103-1及现行《设计及施工规范》的要求,所用材料及配件必须按施工图注明的规格和品牌先送样品经验收合格后方可进料入场施工。竣工资料符合相关验收规范与文件的规定。

质量等级：合格。

五、合同单价：

除本合同文件另有明示外，合同价款已包括完成施工图范围内的全部工程及施工图未完善部分与工作所需的全部费用。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、合同附件

3、业主与承包人签订的施工承包合同有关条款

4、在合同履约过程中，合同各方有关本工程的洽商、变更等事宜以书面形式达成的协议或文件。上述合同文件应系互为补充和解释，如其中有歧义或互相矛盾之处，应以签订时间较后者为准，但涉及技术要求或标准的，应以较严格者为准，涉及价款的，应以最低者为准。

七、承包方向业主和施工总承包方承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包方必须服从施工总承包方的对本工程的管理。其中，承包方承诺对本工程质量提供的保证期为5 年，并应对此提供质量证明的书面保证书。保修期为免费质量保证期，保修期时间为竣工日期始叁年止。

承包方向业主和施工总承包方保证如下：

1、承包方系具有合法资格、资质、足够的专业水平、知识和经验并有履约行为能力，履行和完成合同文件规定应由其履行和完成的一切责任和义务。

2、承包方所进行和完成的本工程对总承包工程而言在任何方面都是配套，总承包工程的一个分包项目，其个别和总体性能是可行和恰当的，并且在任何方面均会按合同文件的规定和要求执行及完成且能满足业主对工程整体和其各组成部分合格品质的要求，在质量保修期内本工程整体和其各组成部分将保持在前述的状态而不发生任何缺陷。

3、承包方具有执行和完成本承包范围内工程所需要的各种施工证件、批件、许可证和其他有关文件。

4、承包方在施工时一定确保全面遵守国家的有关安全施工、防护、环保和消防保护的法律、法规及政策的有关规定。

5、承包方应在本工程竣工后，向业主和总承包方移交本承包范围内合同文件要求及工程相应要求的全部材料的质保书、说明书、检验、试验报告以及一切与前述有关的其他文件。

6、承包方与本工程有关的一切:设计、图纸、施工方法、技术、材料设备等在任何情况下造成业主或总承包商损失的赔偿责任。

八、承包方特此确认，对于工程整体及各组成部分的一切设计、施工、质量、功能、工期、可行性和按适用的法律法规的规定，业主和总承包方都是依据承包方对前述各项事宜的专业水平、专业知识、经验和合同文件中其所作出的保证而同意将本工程委托给承包方按本合同文件的规定去执行、实施和完成。

九、业主向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付相应的合同价款。

十、该合同中所有发票由承包方按约定时间出具给业主。

十一、合同生效

本合同双方约定自合同签署之日起生效。

合同订立时间：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

推荐幕墙安全协议书(精)二

发 包 方：（以下简称甲方）

承 包 方：(以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：日中天科研孵化基地总部大厦

二、工程地点：石家庄市天山南大街585号

三、承包方式：清包工

四、承包单价：

1、玻璃幕墙铝单板 面积约：20888 m2 单价： 95元/ m2

2、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片，由甲方负责。

3、现场签工人工时：280元/天。

合价约： ￥1984360元 ，大写：壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费，不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金，承包方不承担除直接费以外的任何费用。

五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定1984360元。结算按实际外露展开面积计算。

第二条 施工准备

一、发包方：

1.开工前及施工中要提供水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等生产、生活条件;费用由发包方承担。

二、承包方：

1.组织施工管理人员和施工机械进场;

2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划。

第三条 工程期限

一、根据工期和实际工程需要，商定工程总工期为180天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;

2.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

3.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

4.未按合同规定拨付工程进度款而影响施工;

5.人力不可抗拒的因素而延误工期。

6、非乙方原因造成乙方停工，甲方根据停工原因、停工时间长短、停工损失大小，给乙方一定的经济补偿。

第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：合格

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后(如超过发包方收到承包方隐蔽工程报告72小时未进行评定，则视为合格)，方可进行下一道工序;

3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。工程龙骨完工时，应会同发包方、监理公司等有关单位进行结构中间验收;

4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日算起。

第五条 工程价款的支付与结算

一、工程价款的支付:按每月的进度付当月完成工作量的70%的进度款，每月25日报进度工作量，次月5日前发包方付给承包方当月进度款。专项验收通过后，付至工程造价的85%，竣工验收28天内承包方递交给发包方结算文件，发包方28天内给予审核确认，如发包方在收到承包方的结算文件28天内无正当理由不进行确认，则视为确认，并在视为确后的28内付给承包方工程款到结算额的97%，留3%做为质量保修金，待竣工一年后，一次性付清。如在约定时间内发包方不付给承包方工程进度款时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付工程款，承包方有权停止施工，因停工给发包方及业主造成的损失，承包方不承担责任，并要按国家及上级主管部门的有关规定向发包方进行索赔。如发包方不安约定时间付给承包方结算款项及保修金时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付结算款及保修金时，承包方有权向当地法院起诉，除要求发包方付清款项外，还要求发包方赔付欠款利息。

二、合同造价结算方式:按现施工图施工,按合同单价结算,单价如有调整，按调整后的

单价结算。工程量按实际外露展开面积计算。

第六条 施工与设计变更

一、承发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现工程中有不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按发、承双方酌情协商处理。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。

第七条 工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的jgj102-20xx《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》及施工图纸及说明书、施工技术等文件为依据。

二、工程施工中的结构工程必须具有隐蔽验收签证等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，业主方可使用。

第八条 违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达15日后不进行验收的，按合同工程质量等级交工。

五、承包方要做好售后服务工作，因承包方自身原因造成的质量问题，承包方无条件负责维修，非承包方原因出现的质量问题，承包方负责有偿维修。

第九条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十条 附则

一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

推荐幕墙安全协议书(精)三

(简称甲方)

施工单位： (简称乙方)

经双方友好协商，别墅楼铝合金门窗及玻璃幕墙工程委托乙方施工，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包条例》等有关法律、法规制定本合同，双方共同遵守并严格执行。

一、工程内容：别墅楼铝合金门窗、玻璃幕墙及主楼部分铝合金门窗工程

二、承包方式：包工包料

三、工程地点：南环路东侧

四、工期要求：自合同签订具备施工条件，双方签订开工日期30天完成。

五、质量标准要求：

(1)、本所有内容要求全部达到山东省优良工程评定标准;

(2)、为了整个工程能互相配合方便施工验收，乙方必须及时提供中间资料和验收资料;

(3)、乙方所承建的工程内容，经建设工程质量监督、检测部门质量评定，达不到地方优良质量标准的，工程结算时，扣罚合同总价的百分之五;

(4)、本工程如因铝合金门窗及玻璃幕墙质量达不到优良而导致整体工程不能达到优良标准，施工单位须承担该责任;

六、合同造价：本工程总造价暂定为20万元(贰拾万元整)。结算时按照实际安装面积结算(实际面积以门框外边为准，不以洞口为准)。

七、工程要求：

1、施工范围：别墅楼铝合金门窗、玻璃幕墙及主楼部分铝合金门窗的深化设计及施工，包括该工程用材料及构配件运输、施工安装、竣工验收、售后服务等内容。

2、别墅楼及主楼部分铝合金门窗部分基