土方垫资协议书 垫资合作协议书范本(5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

精选土方垫资协议书(推荐)一

承包方(以下简称乙方)：开封宏基建筑工程有限公司

工程名称：开封浙商城市广场

工程地点：开封新区五大街、六大街之间

经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

1 1承包范围及工作内容

1.1 1.1 承包范围

浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图

1.2 1.2 工作内容

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

2 2合同价款、承包方式及结算原则

2.1承包方式

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)

2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时

3 计价方式及结算原则

乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

5 工期、质量要求

工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6 安全文明施工

6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

双方签字

甲方(公章)：

代表人：

联系电话：

乙方(公章)： 代表人： 联系电话： 开户行： 账户：__年十二月六日

精选土方垫资协议书(推荐)二

发包人： 承包人：

沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。

一、工程概况：

1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程规格： 4 5#楼：约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m

二、发包人向承包人提供的相关资料：

1、 地质勘查报告1份;

2、 桩基平面图1份;

3、 止水帷幕及支护施工图1份;

4 、施工技术交底1份;

5 、井点降水平面图1份;

6、 深基坑土方开挖图1份。

三、工期：

自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。

四：承包方式：人工 机械(施工用电由施工方负责) 五：工程造价及支付方式：

1 、工程造价 (不含税) 33

按现场测量实际土方量9元/m，共计20万m，其中5万m需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。

2、 付款方式 333

(1) 验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保

(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至 0.00以上6层，付总

(3) 主体封顶付35%;

(4) 余款5%作为质量保证金。

六、质量标准：

依据现行施工验收规范。

七、变更及工程量的调整:

本合同价款只调整如下两项:

1 、设计变更;

2、 现场鉴证。

八、发包方责任:

1 、提供电源，且由承包人交纳电费;

2、 施工监督;

3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。

九、 承包方责任：

1 、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;

2 、确保施工质量及施工工期，并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工，由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;

5 、接受发包人、监理单位的检查与验收

6 、修理施工坡道;

7 、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;

8 、将第一期施工现场平整至室外坪;

9 、机械开挖不得扰动地基土，人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;

11 自行解决施工现场道路及出入口。

十 、违约责任：

1 、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;

2 、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;

3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并

4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情

5 、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。 3

十一 、争议解决的方式：

1 、向当地主管部门调解;

2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;

3 、向沧州市人民法院起诉。

十二 、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。

发包人： 承包人：

年 月 日 年 月 日

精选土方