保修合同

保修合同（通用33篇）

保修合同 篇1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

　　一、保修设备附表：

　　代码设备名称_______________品牌型号_______________机身号码_______________数量_______________

　　联系人：_______________

　　电话：_______________

　　传真：_______________

　　邮编：_______________

　　设备使用地址：_______________

　　二、保修范围及服务方式：

　　1.免费进行操作指导，技术咨询;

　　2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障;

　　3.机器出现故障的应急维修;

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。

　　三、服务期限：从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

　　五、以下情况不属乙方保修范围：

　　因电压不稳而造成的机件损坏;

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;

　　甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准：

　　1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_______________元;

　　2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_______________元。

　　七、违约责任：

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分_______________%的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_______________仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项：_______________

　　十、合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　地址：_______________地址：_______________

　　签订日期：_______________

　　签订地点：_______________

保修合同 篇2

　　南京佳之杰数码办公设*有限公司保修合同

　　一、经双方友好协商              （以下简称甲方）与南京佳之杰数码办公设*有限公司（以下简称乙方）就甲方的    （①复印机、②一体机、③传真机、④其他：            ）保修事宜特签订本合同。

　　二、请完整填写复印机状况：

　　机器型号机器序号 

　　主控板号计数器读数 

　　保修期销售单位

　　三、保修内容：

　　甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故

　　障现象，以便及时解决。

　　在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，4小时（城内）上门为甲方

　　服务（节假日除外）。

　　在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

　　在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

　　在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责；否则由甲方负责。

　　在保修期内，乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸，消耗材料及

　　零配件，并免费送货上门和安装。

　　7、保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城

　　区以外，由甲方承担。

　　四、根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费

　　为人民币（大写）         元（一次性付清）。

　　五、本合同自交费之日起生效，有效期一年，自     年   月  日至     年   月   日止。

　　六、本合同一式贰份，双方各执行一份。

　　七、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：               乙方：南京佳之杰数码办公设*有限公司

　　地址：               地址：南京市龙蟠中路88-2号

　　电话：               电话：

　　代表人：              代表人：

　　年   月  日

保修合同 篇3

　　鉴于乙方承包装修之甲方装修工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1、本工程保修期为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部合同项目内(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当、天灾、原土建质量造成的损坏除外。

　　3、目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　1)花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　2)护墙板的板面目前变形较重，乙方应于 年 月份前进行更换或整修。

　　3)木门现已变形，乙方应予 年 月份前进行整修。

　　4)壁纸卷边，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　5)厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。

　　6)前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4、乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排 熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5、法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日，不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6、结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保修合同 篇4

　　买受人：_________

　　保修人：_________

　　设备制造商：_________

　　上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：

　　一、保修范围

　　保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。

　　质量保修范围包括_________，以及各方约定的其他项目。

　　二、保修期

　　保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。

　　定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

　　三、保修装备及人员

　　保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。

　　三、保修责任

　　属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。

　　四、保修金

　　本合同约定的设备质量保修金为设备费的_________%，买受人在质量保修期满后_________天内，将设备质量保证金返还保修人。

　　五、其他

　　保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。

　　买受人(签字)：_________　　　　　　　保修人(签字)：_________

　　设备制造商(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

保修合同 篇5

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。(双休日、法定节假日顺延)

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不承诺一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下

　　设备名称：____________________

　　配置：____________________

　　单价：____________________

　　数量：____________________

　　保修期限：____________________

　　保修金额：____________________

　　总计：____万____仟____佰____拾____元整(￥____元)

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保修合同 篇6

　　客户名称：____________________联系方式：_______________________

　　维护内容：____________________________

　　茲有___________________________(甲方)

　　___________________________(乙方)

　　签定本约如下：

　　一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下：

　　(一)收取标准，由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。

　　(二)维护标的：?

　　____________台

　　接收机台___________台地址：____________电话：______________

　　传真：______________　联络人：______________

　　合约起迄日：____年____月____日至____年____月____日止。

　　(三)付款方式：____天期票。(合约签定日起)

　　维护費用：人民币____万____千____元整(不含____营业税)每半年付款一次人民币?____万____千____元整(不含5营业税)。

　　二、其维护标准订定如下：

　　(一)服务方式：

　　(1)乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。

　　(2)乙方除定期保养外，不定期叫修，甲方除第五项所述状况，仅收零件費用，

　　(3)维护标的故障方式，(a)非紧急状况，可依当时状况需求.可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回(b)緊急叫修及一般方式如(二)

　　(二)叫修时段：

　　周____至周____?____：____～____：____(上述时段不含各例假日、农历年假)

　　乙方于正常时段接到甲方故障叫修后，应于十六工作小时(即三个工作日內到达取回处理，不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。?

　　(三)即时叫修：(非假日，上述时段)____～____小时費用另计?

　　(四)服务项目：

　　(1)故障检修：故障检修包括测试及修护故障产品，故障检修进行中，如维护约期届滿或超过约定服务时间时，乙方仍有义务继续完成该次检修，不向甲方另行收取工资費，但零件及耗材另计。

　　(2)维护状况：机器操作部份由甲方人载入程式，进行流程之测试后，始算完全修护。

　　(3)维护记录：乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单，其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏，以供记录每一台机器之全部维修事件，本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。

　　(五)服务条件：

　　对下列各项所导致之损坏，乙方虽无义务依本约提供维护服务，但在甲方要求乙方协助修护，乙方得酌收维护費用及零件材枓費，并于该损坏原因消失排除或发生后，应甲方之要求，乙方不得拒绝提供维护，可依订定之标准費率，酌收零件材料費。

　　(1)非条码机本身因素，导致机器不能正常使用。

　　(2)不依产品之使用手冊规定或说明操作。

　　(3)天然灾害，如地震、洪水等。

　　(4)罢工、_、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。

　　(5)经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。

　　(6)使用乙方所提供之耗材，则热感头得享叁个月之保固。

　　(六)除外约定：

　　?维护服务包括下列事项：

　　(1)RF功能之测试。(2)內部清洁保养(3)机器本体维护

　　(七)维护之延续及终止

　　(1)本约有效事件为一年，自双方签约之日起算起，期间届滿后得经双方换文同意后，继续顺延，惟每次仍以一年为限。

　　(2)中途终止合约时，甲方须提前三个月通知乙，但乙方不得片面终止合约。

　　(3)合约有效时间，因可归责于乙方事由，致无法履行协议之维护义务时，乙方得一个月前以面通知中断维护和约，并于中断日起至终止日止之全部维护余额。

　　(八)如有以上未举例之项目，由甲乙双方协议后再另行补充

　　(九)管辖合意：甲乙双方同意基于本合约所产生之争议，以上海市地方法院为第一审管辖法院。

　　备注：维修标的分为1，2级和3，4级，1，2级为外盖，按鍵，L.C.D，天线，备份电池…可自行拆換部份为乙方自行处理部份，乙方仅收零件費用3.4级为主机板，无线电维修校正则需送修原厂，費用以原厂报价加上來回运費及关税为基准A/P维修为3，4级。

　　甲方：______________　　公司名称：__________　　公司地址：__________

　　电话：______________　　传真：______________　　代表人：_____________

　　乙方：______________　公司名称：__________　　公司地址：__________

　　电话：______________　　传真：______________　　代表人：_____________

　　______年_____月____日

　　第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

　　第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

　　第七条当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得

　　扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

　　第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自

　　己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

　　依法成立

保修合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于________年____月____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1.本工程保修期为一年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2.乙方在保修期内工作范围为：就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。

　　3.3木门现已变形，乙方应于年月份前进行整修。

　　3.4壁纸卷边，乙方应于年月份前进行整修。

　　3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4.乙方工作方式在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5.法律责任乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6.结算保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方。

　　7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：乙方：代表：代表：

保修合同 篇8

　　甲方:

　　乙方：

　　一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

　　产品名称配置单价数量合计共计人民币(大写)：

　　二、技术支持与服务

　　1.产品的技术标准符合国家标准。

　　主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

　　2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间：交货地点：扬州

　　交货方式：公路货运付款方式：现款

　　四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：乙方：代表：代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日 年月日

保修合同 篇9

　　甲方：____

　　乙方：____

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于________年____月____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1、本工程保修期为一年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2、乙方在保修期内工作范围为：就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3、目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的`材料费及相应各项取费。

　　3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。

　　3.3木门现已变形，乙方应于____年____月份前进行整修。

　　3.4壁纸卷边，乙方应于____年____月份前进行整修。

　　3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于____年____月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4、乙方工作方式在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5、法律责任乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币____元；若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6、结算保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方。

　　7、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：____乙方：____

　　代表：____代表：____

　　___年____月____日___年____月____日

保修合同 篇10

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　第一条?经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________（①复印机、②一体机、③传真机、④其他：___________）保修事宜特签订本合同。

　　第二条?复印机状况：

　　1.机器型号___________________

　　2.机器序号___________________

　　3.主控板号___________________

　　4.计数器读数_________________

　　5.保修期_____________________

　　6.销售单位___________________

　　第三条?保修内容：

　　1.甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故?障现象，以便及时解决。?在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，_____小时（城内）上门为甲方服务（节假日除外）。

　　2.在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

　　3.在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

　　4.在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责；否则由甲方负责。

　　5.保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城区以外，由甲方承担。

　　第四条?根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费?为人民币（大写）_______________元（一次性付清）。

　　第五条?本合同自交费之日起生效，有效期______年，自______年_____月____日至______年_____月_____日止。

　　第六条?本合同一式_______份，双方各执行_______份。

　　第七条?本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方（章）：__________?乙方（章）：?___________

　　委托代理人：__________?法定代表人（签字）：____

　　电话：________________?委托代理人：?___________

　　传真：________________?电话：__________________

　　住所地：______________?传真：__________________

　　编码：____________?住所地：________________

　　签约地点：____________?开户银行：______________

　　_____年_____月______日?账号：__________________

　　编码：____________?签约地点：______________

　　_______年_______月_______日

保修合同 篇11

　　甲方：________公司

　　乙方：________市________装潢公司

　　鉴于乙方承包装修之甲方________公寓________号房屋工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1.本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2.乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于 年 月份前进行更换或整修。

　　3.3 木门现已变形，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.4 壁纸卷边，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4.乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5.法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6.结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：________公司 乙方：________装潢公司

　　代表： 代表：

保修合同 篇12

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________施工总承包单位(分包单位)(以下简称乙方)

　　丙方：_________________(以下简称丙方)根据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《##工程施工合同》的有关规定，在工程竣工交付验收后，施工单位在合同规定的保修期内，进行由于施工引起的工程保修，现甲、乙、丙三方就相关工程保修事宜，达成如下协议，共同遵守执行。

　　1.0保修范围及期限

　　1.1保修范围

　　1.1.1由于施工质量和材料质量原因引起的房屋保修;保修期内乙方负责免费维修保养。

　　1.1.2由于设计原因造成的质量问题，甲方自行发包和甲供材料引起的质量问题不属于乙方保修范围。

　　1.1.3由于业主在装修过程中，对原结构及管线进行改动引起的质量问题，如：_________________拆墙;管道改装移位;门窗拆改;屋面堆物超载;屋面打洞安装其他物体;楼地面打洞;外墙凿洞开槽;改变电源线路、管道、电气设备以及使用不当等而造成的质量问题不属于乙方保修范围。以上是工程保修合同的模版

保修合同 篇13

　　买受人：______________________

　　保修人：______________________

　　设备制造商：__________________

　　上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：

　　一、保修范围

　　保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。

　　质量保修范围包括__________________，以及各方约定的其他项目。

　　二、保修期

　　保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。

　　定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

　　三、保修装备及人员

　　保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。

　　四、保修责任

　　属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。

　　五、保修金

　　本合同约定的设备质量保修金为设备费的______%，买受人在质量保修期满后________天内，将设备质量保证金返还保修人。

　　六、其他

　　保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。

　　买受人(签字)：____________

　　_________年_______月______日

　　保修人(签字)：____________

　　设备制造商(盖章)：________

　　代表人(签字)：____________

　　_________年_______月______日

保修合同 篇14

　　为了维护双方共同利益和合法权益，经双方共同协商， 为甲方，哈雷管业安装部为乙方，以下简称(甲乙方)特制定本合同如下：

　　一、 乙方安装的产品名称及质量要求

　　1、 乙方给甲方安装暖气片等配件。

　　2、 乙方安装的暖气片要符合国家标准。

　　二、 甲乙双方对安装的暖气片和管道应承担责任

　　1、 因暖气片本身出现质量问题及安装技术给甲方造成的经济损失由乙方承担责任。

　　2、 乙方安装的暖气片，必须承诺三年保修期。

　　3、 因甲方人为因素造成的损失不在保修赔偿范围内。

　　三、 造价及付款方式

　　1、 暖气片、(大写 元整)。

　　2、 付款分两次进行，合同签订后预付总造价的50%，安装完成

　　四、 双方责任

　　1、 甲方安装前要腾好地形，不要影响乙方正常施工。

　　2、 在保修期内发现暖气片及配件有问题，乙方要随叫随到，准时维修或更换，确保甲方安全取暖。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，此合同自签订之日起生效，受法律保护。

　　甲 方：(签字) 乙 方：(签字)

　　年月日：

保修合同 篇15

　　委托方(甲方)__________________

　　服务方(乙方)__________________

　　甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

　　一、保修设备附表

　　代码：______________________________

　　设备名称：__________________________

　　品牌：______________________________

　　型号：______________________________

　　机身号码：__________________________

　　数量：______________________________

　　联系人：____________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　邮编：______________________________

　　设备使用地址：______________________

　　二、保修范围及服务方式

　　1.免费进行操作指导，技术咨询;

　　2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障;

　　3.机器出现故障的应急维修：_____________市内2个工作小时内上门维修，_____________市郊区8个工作小时到位维修，长途客户双方协定上门时间;

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于________次，保证设备运作正常。

　　三、服务期限：从________年_______月_______日至________年_______月______日.保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证

　　乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

　　五、 以下情况不属乙方保修范围：

　　因电压不稳而造成的机件损坏：

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;

　　甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准

　　1.甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用__________元;

　　2.甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费____________元。

　　七、违约责任

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分________‰的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_____________市仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　__________________________________________________

　　十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_______________

　　委托代理人：_________

　　地址：_______________

　　乙方：_______________

　　委托代理人：_________

　　地址：_______________

　　签订日期：___________

　　签订地点：___________

保修合同 篇16

　　甲方：A公司

　　乙方：北京市装潢公司

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于_________年____月____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1.本工程保修期为一年，自_________年____月____日起至_________年____月____日止。

　　2.乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部项目(以_________年____月____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及_____年____月____日签署的.装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于______年____月份前进行更换或整修。

　　3.3 木门现已变形，乙方应于______年____月份前进行整修。

　　3.4 壁纸卷边，乙方应于______年____月份前进行整修。

　　3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于______年____月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4.乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5.法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币____元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6.结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( ______年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方(盖章)：_________　　　　乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________　　　　代表(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　_________年____月____日

保修合同 篇17

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。（双休日、法定节假日顺延）

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不承诺一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下

　　设备名称：____________________

　　配置：____________________

　　单价：____________________

　　数量：____________________

　　保修期限：____________________

　　保修金额：____________________

　　总计：____万____仟____佰____拾____元整（￥____元）

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。 

保修合同 篇18

　　甲方：

　　乙方：_制冷工程部

　　甲乙双方就空调维修保养事宜，经平等协商达成如下协议：

　　一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台，(祥见清单)交乙方维修保养，期限一年。甲方同意按平均每台元，合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。

　　二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。

　　三、下列费用不在本协议协商付费范围内，甲方应另外协商付费：

　　1.如压缩机损坏，采购压缩机费用。

　　2.空调安装`拆移机施工费及材料费。

　　3.空调供电路故障。

　　4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。

　　四、乙方服务。

　　1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。

　　2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。

　　3.接到甲方故障申报电话，乙方应在思小时内到场处理。

　　4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程，乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。

　　5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物，并保证施工现场卫生。

　　五、甲方应尽的义务：

　　1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。

　　2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。

　　3.甲方应按协议要求及时付款，各部门不得无故刁难。

　　六、付款方式：

　　1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%，即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。

　　2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。

　　3.如果甲方拖延付款，应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。

　　七、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可上诉至属地人民法院裁决。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。

　　甲方代表签字(盖章)

　　乙方代表签字(盖章)

　　年 月 日

保修合同 篇19

　　甲方： 

　　乙方：

　　丙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。

　　一、保修期限：

　　自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。

　　二、保修项目内容和范围：

　　1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落;

　　2、壁纸起包、开裂;

　　3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动;

　　4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;

　　5、乳胶漆起皮、变色脱落;

　　6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;

　　7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;

　　8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);

　　9、电器、电线漏电、光源;

　　10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;

　　11、木质配饰：沙发、柜子、床、桌椅;

　　12、因乙方原因造成的其它质量问题;

　　13、因其它非乙方原因造成损坏，乙方负责维修，费用双方协定。

　　三、保修责任：

　　1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;

　　2、主合同中装修及软装工程，已由甲方委托丙方代为管理，在保修期内，丙方与甲方共同行使本合同权利，乙方予以认可。

　　3、发生紧急抢修事故的，如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等，丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大，并告知甲方和乙方，乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后，应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。

　　4、发生一般维修的，乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起，必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的，乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕，甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。

　　5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失，乙方负责承担所有赔偿责任。

　　6、质量保修完成后，由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请，办理质保金。

　　四、保修抵押金：

　　保修抵押金按工程结算价款的5%计算，两年保修期满后，无息返还全部保修抵押金;在保修期内的空置房屋，丙方要定期检查巡视，发现问题要及时通知乙方维修解决

　　五、争议：

　　甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，可以向主合同约定的管辖法院起诉。

　　六、合同生效与终止：

　　1、本合同自订立之日起生效。

　　2、工程保修期满，甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后，本合同即告终止。

　　七、合同份数：

　　本合同一式肆份具有同等效力，其中甲方两份，乙方及丙方各一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保修合同 篇20

　　发包方：____（以下简称甲方）承包方：____（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将____工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特签订本合同以共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____

　　2、工程地点：____

　　3、工程内容：

　　二、承包方式及工程造价

　　1、承包方式：乙方包人工、包材料、包工期、包质量、包安全

　　2、工程含税总造价暂定为人民币____元整（￥____元）。

　　3、施工过程中，甲方因实际需要出现个别项目的调整而引起工程量的增减，其结算价以承包单价为准作相应调整，如有需要则补签《增加工程补充协议》。

　　4、上述增减之工程量须经甲方工程部监理进行现场签证确认，作为结算依据。

　　5、乙方提供由甲方确认的施工用料清单作为合同的附件。

　　三、工程期限

　　1、须在甲方规定工期内完成全部工程并按合同要求交付甲方使用。

　　2、经甲方确认有以下原因之一者，由甲方监理签证确认后工期可以顺延：

　　（1）甲方在施工期间修改设计。

　　（2）甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。

　　（3）因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或非乙方原因连续停水、停电八小时以上。

　　3、拖延工期时间超过总工期的10%时，甲方有权单方解除合同，乙方负责赔偿由此而引起的甲方经济损失。

　　四、施工要求：

　　1、乙方必须按照甲方提供的设计图纸及有关资料进行施工。

　　2、在方案报价书基础上，由乙方提供主要装修材料样板，经甲方验收合格后方可用于施工。

　　3、乙方要进行严格的施工组织管理，做好各道装修工序的验收和隐蔽工程记录，并将施工和验收记录汇总移交至甲方。

　　4、工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并负责将垃圾清运到甲方指定地点按规定外运。

　　五、工程结算与付款方式

　　1、合同签订后，甲方支付乙方人民币（￥____元）作为备料款。

　　2、工程完成80%时，乙方将完成的.实物合格工程量上报甲方预算部（该工程量必须经甲方现场施工监理验收签证方为有效），经核实后支付工程进度款人民币（大写）元整（￥元）。

　　3、工程竣工验收合格并办齐结算手续后支付余款。留结算价的5%作为保修金，保修期为半年。

　　4、本造价为含税价，实际造价在工程竣工后验收时以实度计算为准。

　　5、甲方通知乙方开单后，乙方须持地方税务部门开具的建筑安装工程发票收款。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后根据《建筑安装工程质量评定标准》、《消防规范》及乙方提供经甲方验收确认的材料样板作为本工程质量标准进行验收。

　　2、任何工程项目验收评定为不合格者，乙方必须在甲方规定时间内无条件返工并确保通过甲方验收，返工所需费用由乙方承担。

　　3、乙方施工中所用材料的质量、规格、等级等指标均以合同所附的材料清单为准进行验收。

　　七、甲方责任

　　1、甲方提供经优化、认可的整套工程设计施工图。

　　2、甲方负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。

　　3、甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方进行施工，乙方承认在合同签订前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

　　4、甲方驻工地代表：协调工作。

　　八、乙方责任

　　1、乙方必须提供主要装修材料的样板、器材，产品进货时应提交有关质量保证资料，经甲方核检无误后才能进场使用。

　　2、乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。

　　3、乙方进场前按甲方规定到工程部办理水电开通手续，并严格按有关规定条款做好各项安全措施。

　　4、乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。

　　5、乙方在施工过程中必须做到文明施工、安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

　　6、乙方在施工过程中，对甲方建筑物所造成的任何损坏，乙方负责对其进行修复，费用由乙方承担。

　　7、工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　8、乙方须为本工程保修半年，自竣工验收合格并交付使用之日起计。保修期内出现质量问题，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其他施工单位或人员进行维修，费用从保修金中扣除，不足部分由乙方支付。若出现质量争议，应提交市质检部门裁定。保修期外出现的质量问题，乙方有责任承担修复工作，并酌情收取工料费。

　　九、违约责任

　　1、除因战争、动乱、空中飞行物体坠落或火灾、水灾、以及六级以上的台风、大雨、暴雨、地震等人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程总价款的千分之一。

　　2、甲方不能按时支付工程款，所造成工期延误及乙方损失，甲方负责赔偿。

　　十、争议的解决

　　甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向中山市仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十一、其它事项

　　1、工程施工过程中所涉及的水电费用由乙方负担，甲方根据国家规定损耗结合地方供应价格，将在工程结算款中予以扣回。

　　2、下列资料为本工程合同附件，与本合同具有同等法律效力：

　　（1）甲方提交经优化、认可的整套工程设计图。

　　（2）乙方提交经优化、甲方认可的工程项目报价文件（甲乙双方盖章有效）。

　　3、本合同如有未尽事宜，在工程施工过程中，甲、乙双方仍可协商解决。有必要时可签订与本合同具有同等法律效力的补充协议。

　　4、本合同一式四份，正、副本各两份，双方各执正、副本一份（双方签字盖章生效）。

　　甲方：____乙方：____

　　___年____月____日___年____月____日

保修合同 篇21

　　北京市建设工程保修合同(1994版)

　　编号：

　　工程名称

　　（以单位工程为准）＿＿＿＿＿＿＿

　　发包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　施工合同编号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　交付竣工工程日期?年?月?日

　　北京市工商行政管理局

　　监制

　　北京市城乡建设委员会

　　一九九四年十二月

　　发包方（用户）名称：

　　工程名称：

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限：

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围：

　　1.屋面漏雨；

　　2.烟道、排气孔道、风道不通；

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

　　7.外墙板漏水，阳台积水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任：

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金：

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0％计算。

　　（2）单独承包装饰工程，按1.0％计算。

　　2.本工程保修抵押金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　金额大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　五、保修抵押金返还：

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为＿＿＿＿＿＿＿元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、争议：

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿_____委员会申请_____；

　　第二种争议解决方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿人民法院起诉。

　　双方约定按第＿＿＿＿种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止。

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

　　八、合同份数。

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本＿＿份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜承包方（施工保修单位）：｜

　　｜地址：｜

　　｜编码：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜联系电话：｜

　　｜开户银行：｜

　　｜帐号：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）｜

　　｜｜

　　｜保修合同订立时间：?年?月?日｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜发包方（用户）：｜

　　｜地址：｜

　　｜编码：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜联系电话：｜

　　｜开户银行：｜

　　｜帐号：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）?｜

　　｜年?月?日?｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　附件：?建设工程质量修理通知书?工程名称

　　（以单位工程为准）：

　　保修合同编号：

　　使用单位

　　（用户）名称：?施工单位名称：

　　本工程于年?月?日发生质量问题，按照编号：

　　《北京市建设工程保修合同》有关内容，请你单位派人检查修理为盼。

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?质量问题及部位：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?施工单位名称：｜

　　｜?使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位（用户）填写）：?｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜使用单位（用户）公章｜

　　｜年?月?日｜

　　｜｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜?使用单位（用户）：｜

　　｜?通讯地址：｜

　　｜?编码：｜

　　｜?电话号码：｜

　　｜?联系人姓名：（公章）｜

　　｜通知书发出日期：?年?月?日｜

　　｜（投递以邮戳日期为准）｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　填表方法：

　　1.本表由发包方（使用单位）填写，一式三份，送承包方二份；

　　2.承包方（施工单位）对保修项目，进行维修后，经双方盖章，退发包方一份，自存一份。

保修合同 篇22

　　设备保修合同

　　设备保修合同

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。（双休日、法定节假日顺延）

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不承诺一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下

　　设备名称：____________________

　　配置：____________________

　　单价：____________________

　　数量：____________________

　　保修期限：____________________

　　保修金额：____________________

　　总计：____万____仟____佰____拾____元整（￥____元）

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________

　　甲方代表：______________ 乙方代表：______________

　　联系电话：______________ 联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　设备保修合同

　　设        备保修合同

保修合同 篇23

　　发包方(甲方)_________

　　承包方(乙方)_________

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限：

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年;

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围：

　　1.屋面漏雨;

　　2.烟道、排气孔道、风道不通;

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮;

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

　　7.外墙板漏水，阳台积水;

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落;

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任：

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金：

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　(1)承包一般建安工程200万元以内的，按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的，按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的，按1.0%计算。

　　(2)单独承包装饰工程，按1.0%计算。

　　2.本工程保修抵押金为_________元。

　　金额大写：______________。

　　五、保修抵押金返还：

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为_______元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

　　六、争议：

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向________仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式：向________人民法院起诉。

　　双方约定按第____种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止。

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告终止。

　　八、合同份数。

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本__份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：_____________________

　　承包方(施工保修单位)：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　(公章)

　　________年____月____日

　　发包方(用户)：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　(公章)

　　________年____月____日

保修合同 篇24

　　甲方：A公司

　　乙方：北京市装潢公司

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1.本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2.乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于 年 月份前进行更换或整修。

　　3.3 木门现已变形，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.4 壁纸卷边，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4.乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5.法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6.结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：A公司 乙方：北京装潢公司

　　代表： 代表：

　　年月日年月日

保修合同 篇25

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　为保证少数民族特色村寨榃僧村旅游厕所(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

　　具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　土建工程为 1 年;

　　屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年;

　　供热及供冷系统为 1 个采暖期及供冷期;

　　电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为 1 年;

　　装修工程为 1 年;

　　住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年;

　　在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

　　绿化工程为工程全部完工初验合格后一年。

　　市政工程、公路工程、水利工程为1年

　　三、质量保修保质责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 %。

　　质量保修金不计利息。

　　五、质量保修金的扣出及返还

　　发包人在应付款中扣出。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

　　在工程竣工保修期满，承包人完成工程存在质量问题的整改，并按照《南宁市市政设施建设项目竣工移交管理暂行规定》(南府发[20__]86号)的要求，签署了《市政工程保修期满存在问题整改复检鉴定表》后的14个日历天内，发包人将质量保修金(不计利息)退还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发包人(公章)： 承包人(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日

保修合同 篇26

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　第一条 经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________(①复印机、②一体机、③传真机、④其他：___________)保修事宜特签订本合同。

　　第二条 复印机状况：

　　1.机器型号___________________

　　2.机器序号___________________

　　3.主控板号___________________

　　4.计数器读数_________________

　　5.保修期_____________________

　　6.销售单位___________________

　　第三条 保修内容：

　　1.甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故 障现象，以便及时解决。 在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，_____小时(城内)上门为甲方服务(节假日除外)。

　　2.在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

　　3.在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

　　4.在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责;否则由甲方负责。在保修期内，乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸，消耗材料及 零配件，并免费送货上门和安装。

　　5.保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城区以外，由甲方承担。

　　第四条 根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写)_______________元(一次性付清)。

　　第五条 本合同自交费之日起生效，有效期______年，自______年_____月____日至______年_____月_____日止。

　　第六条 本合同一式_______份，双方各执行_______份。

　　第七条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方(章)：__________ 乙方(章)： ___________

　　委托代理人：__________ 法定代表人(签字)：____

　　电话：________________ 委托代理人： ___________

　　传真：________________ 电话：__________________

　　住所地：______________ 传真：__________________

　　邮政编码：____________ 住所地：________________

　　签约地点：____________ 开户银行：___________________

保修合同 篇27

　　发包人：(全称) 承包人：(全称)

　　为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　1 质量保修范围

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

　　2 质量保修期

　　2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

　　(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

　　(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 年;

　　(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为： 年;

　　(4)供热、供冷系统工程为： 个采暖期、供冷期;

　　(5)装饰装修工程为 年;

　　(6)其他项目 年。

　　3 质量保修责任

　　3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

　　3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

　　3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

　　3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　4 质量保修费用

　　质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

　　5 质量保证金

　　质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

　　6 其它

　　6.1 双方约定的其它工程质量保修事项： 质保期为壹年，其它需符合国家有关规定，出现问题由承包人负责保修并承担相关费用。

　　6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保修合同 篇28

　　买受人：______________________

　　保修人：______________________

　　设备制造商：__________________

　　上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：

　　一、保修范围

　　保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。

　　质量保修范围包括__________________，以及各方约定的其他项目。

　　二、保修期

　　保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。

　　定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

　　三、保修装备及人员

　　保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。

　　四、保修责任

　　属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。

　　五、保修金

　　本合同约定的设备质量保修金为设备费的______％，买受人在质量保修期满后________天内，将设备质量保证金返还保修人。

　　六、其他

　　保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。 

保修合同 篇29

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币元）

　　产品名称：

　　配置?：

　　单价?：

　　数量?：

　　合计?：

　　共计：

　　共计人民币（大写）：

　　二、技术支持与服务

　　1.?产品的技术标准符合国家标准。

　　2.?本公司可根据客户需求安装linu_________操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间：?交货地点：

　　交货方式：?付款方式：

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　开户银行：?开户银行：

　　帐号：?帐号：

　　年月?日_______年_______月_______日

保修合同 篇30

　　甲方：A公司

　　乙方：北京市装潢公司

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1.本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2.乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于 年 月份前进行更换或整修。

　　3.3 木门现已变形，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.4 壁纸卷边，乙方应于 年 月份前进行整修。

　　3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。

　　3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4.乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5.法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6.结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7.本协议一式四份

　　甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方:A公司 乙方:北京装潢公司

　　代表： 代表：

保修合同 篇31

　　甲方:

　　乙方:

　　双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

　　一、保修设备附表:

　　代码设备名称品牌型号机身号码数量

　　联系人:

　　电话:

　　传真:

　　邮编:

　　设备使用地址:

　　二、保修范围及服务方式:

　　1.免费进行操作指导,技术咨询;

　　2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

　　3.机器出现故障的应急维修:

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。

　　三、服务期限:从______年____月____日______年____月____日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

　　五、 以下情况不属乙方保修范围:

　　因电压不稳而造成的机件损坏:

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

　　甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准:

　　1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用XX元;

　　2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费XX元。

　　七、违约责任:

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项:

　　十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　委托代理人:

　　地址:

　　签订日期:______年____月____日

　　签订地点:

保修合同 篇32

　　工程名称（以单位工程为准）：___________

　　发包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　工程名称：________________________

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围

　　1.屋面漏雨；

　　2.烟道、排气孔道、风道不通；

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

　　7.外墙板漏水，阳台积水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0％计算。

　　（2）单独承包装饰工程，按1.0％计算。

　　2.本工程保修抵押金为__________________元。

　　金额大写：____________________________。

　　五、保修抵押金返还

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、争议

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。

　　双方约定按第________种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

　　八、合同份数

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：__________________________________________

　　承包方（施工保修单位）：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　（公章）

　　保修合同订立时间： 年 月 日

　　发包方（用户）：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　（公章）

　　年 月 日

保修合同 篇33

　　发包人（全称）：____________________________

　　承包人（全称）：____________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。

　　第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范Χ包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　________________________________________________________。

　　第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为________年；

　　⒊装修工程为________年；

　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年；

　　⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；

　　⒍住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为________年；

　　⒎其他项目保修期限约定如下：

　　____________________________________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第三条质量保修责任

　　⒈属于保修范Χ、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：

　　________________________________________________________________。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　________年____月____日________年____月____日