民事起诉状

民事起诉状（精选34篇）

民事起诉状 篇1

　　原告：__________________

　　被告：__________________

　　诉讼请求：

　　请求人民法院依法判决：

　　1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;

　　2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;

　　3、被告承担本案诉讼费。

　　事实及理由

　　__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。

　　__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

　　被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。

　　此致

　　____________________人民法院

　　具状人：__________________

　　__________年_____月_____月

民事起诉状 篇2

　　原告：__________

　　被告：__________

　　诉讼请求：请求人民法院依法判决：

　　1、准予原、被告离婚;

　　2、婚生长女__________、次女__________由原告抚养，被告每月支付每个孩子__________元抚养费。

　　事实及理由

　　原、被告在20__年经人介绍认识，__________年__________月__________日登记结婚，__________年__________月__________日生育长女__________，__________年__________月__________日生育次女__________。

　　原、被告在结婚初期感情良好，随着共同生活的时间久了，原告发现被告经常和陌生女子进行暧昧聊天，导致双方逐渐产生矛盾。__________年__________月被告到__________开店，很少回家，__________年__________月原告生育完次女__________，正在坐月子期间，被告回家看望原告，原告无意之间发现，被告与一名陌生女子的微信聊天记录，被告在__________年__________月底与该女子发生性关系。原告在坐月子的特殊期间，得知被告做了如此伤害夫妻感情的行为，而且一直隐瞒原告，被告的行为严重伤害夫妻感情，导致原、被告夫妻感情彻底破裂。原、被告符合《中华人民共和国民法典》第三十二条应准予离婚的情形。

　　__________自出生以来，均是原告的母亲在帮助照顾，__________现在平坝区__________幼儿园读小(一)班，两个孩子现在生活环境稳定，由原告抚养有利于孩子的成长。

　　被告的行为已经导致夫妻感情彻底破裂，原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。

　　此致

　　__________市人民法院

　　具状人：

　　年 月 日

　　如有侵权，请联系删除。

民事起诉状 篇3

　　原告(写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、身份证号码)。联系电话

　　被告(写法同上)

　　请求事项

　　1.准许原告与被告离婚;

　　2.婚生子/女___________由原告/被告抚养;(无子女或子女已经成年并有劳动能力，本项不写)

　　3.婚后共同财产__________;(如何分割的意见，无共同财产本项不写)

　　4.判令被告向原告补偿__________元;(无相关情形本项不写)

　　5.本案诉讼费用由被告负担。

　　事实和理由

　　原告与被告于__________ 年__________月__________日经人介绍/由父母包办/自愿登记结婚，没有感情基础/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(长子__________现年__________ 岁，次子__________现年__________岁，三子__________现年__________岁，长女__________现年__________岁，次女__________现年__________岁，三女__________现年__________岁)。由于双方性格不合/被告思想堕落/抹牌赌博/贩毒吸毒屡教不改/贪财好色/水性扬花/卖淫嫖娼/经常殴打原告/离家出走……，已经分居2年以上。原告婚前财产有(房屋、汽车、存款、嫁妆、知识产权、股票、企业股份等);婚后共同财产有(房屋、汽车、存款、知识产权、股票、企业股份等)。

　　综上所述，由于被告__________，原被告现已无法一起共同生活，但双方未能协议离婚。原告特依《民法典》第__________条的规定，提起诉讼，请准予离婚，并就子女抚养、财产分割一并判决，是为公允。

　　此致

　　__________人民法院

　　具状人__________(签名/捺指印)

　　__________年__________月__________日

　　附：1.本状副本1份;

　　2.书证__________份;

　　3.(证人姓名、住址)

民事起诉状 篇4

　　民事起诉状

　　原告：，女，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：，住址：.电话： 。 

　　被告：，男，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：住址：。电话：。

　　案由：离婚纠纷

　　诉讼请求：

　　一、 请求法院依法判令原告与被告离婚；

　　二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养，被告每月给付抚养费元，直至十八周岁止。

　　三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有，位于房屋归被告所有，车牌号为   归所有。

　　四、本案诉讼费由承担。

　　事实与理由：

　　从婚前基础，婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。

　　原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情，夫妻感情彻底破裂，以后也绝无和好的可能。为此，原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定，诉至贵院，请求贵院依法处理，支持原告诉讼请求。

　　此致

　　x人民法院

　　起诉人：

　　x年 月xx日

民事起诉状 篇5

　　民事起诉状（用于托管租赁纠纷）

　　原告：，女，汉族，19xx年××月××日出生，现居重庆市××区××镇，身份证号：，电话：18。

　　被告：成都青客管理有限公司，地址：四川省成都市天府新区正兴，统一社会信用代码：9151。

　　法定代表人：，职务：经理。电话021-。

　　诉讼请求：

　　1.解除原、被告签订的《房屋托管租赁合同》；；

　　2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物业管理费共计人民币××元及资金占用损失（以××元为基数，从起诉之日起按年利率6%计算资金占用损失至付清之日止）；

　　3.判令被告腾退位于重庆市江北区房屋，并将房屋返还给原告；

　　4.判令被告支付20__年×月至退房期间的租金；

　　5.判令本案的诉讼费由被告承担；

　　事实和理由：

　　20__年×月××日，原告与被告成都青客管理有限公司（以下简称“成都青客”）签订了《房屋委托租赁合同》（合同编号：成都（总部）TG），将原告所有的位于重庆市江北区房屋出租给青客全权管理并进行转租出租，根据合同第六条第2项条款约定，成都青客负有按时向原告支付房屋租金的义务，并按照《租金支付明细表》进行房屋租金支付。但被告未按合约约定履行支付租金的义务。

　　综上所述，被告成都青客未按照《房屋委托租赁合同》按期向原告完全支付固定租金，侵害了原告的合法权益，依据《民法典》的相关规定诉至贵院，望判如所请。

　　此致

　　重庆市××区人民法院

　　具状人：     

　　20__年×月×日   

民事起诉状 篇6

　　民事起诉状

　　原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

　　被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

　　诉讼请求

　　一、判决原告与被告离婚；

　　二、婚生儿子由原告抚养，被告支付抚养费x元，一并处理探视权；

　　三、依法分割夫妻共同财产及债权债务；

　　四、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原被告于x年 月通过介绍认识，x年 月xx日在x区民政局登记结婚，双方均为初婚。x年 月xx日生一子（女），现年x岁。

　　（列明感情破裂的主要原因及表现）

　　（列明子女抚养情况及要求抚养的理由、要求对方支付抚养费数额及探视权）

　　（列明夫妻共同财产及债权债务情况）

　　综上，原告根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定向贵院提起离婚诉讼，请贵院依法判决！

　　此致

　　xx市xx区人民法院

　　具状人：

　　20__年十月十三日（举例）

民事起诉状 篇7

　　民事起诉状

　　原告：      ，男/女，   族，  年  月  日出生，住         ，身份证号：          ，联系电话：         。

　　被告：      ，男/女，   族，  年  月  日出生，住         ，身份证号：          ，联系电话：         。

　　诉讼请求：

　　1、判令解除原告与被告婚姻关系；

　　2、判令婚生子      由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币       元；

　　3、依法分割夫妻共同财产；

　　4、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由:

　　年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识，    年 月  日登记结婚，(2)□     年 月   日生育婚生子       。（3）□双方婚前缺乏了解，草率结婚，婚后未建立起夫妻感情，难以共同生活。婚后被告                                  （外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形）。（4）□    年   月  日，原告向       人民法院起诉要求离婚，但       人民法院于     年 月   日判决不准许离婚。判决后，双方关系并无任何改善，且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。

　　据此，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特诉至贵院，请求依诉予判。

　　此致

　　X市XX区人民法院

　　具状人：

　　年   月   日

民事起诉状 篇8

　　原告：____________，性别____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份证号)，职业________，民族____，住所为____________(户籍地址)，联系地址为____________(收件地址)，联系电话为____________(手机号)。

　　被告：____________，性别____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份证号)，职业________，民族____，住所为____________(户籍地址)，联系地址为____________(收件地址)，联系电话为____________(手机号)。

　　诉讼请求：

　　一、判令由原被告共同依法继承 (被继承人姓名)全部遗产;

　　二、判令被告承担本案的诉讼费用。

　　事实与理由：

　　____年____月____日(被继承人死亡日期)，____________(被继承人姓名)因____________(死亡)，未留下遗嘱。名下财产有____________(被继承人遗产列明)，________________(起诉原因)

　　因此，原告依据相关法律规定向贵院提起诉讼，请法院判如所请。

　　此致

　　____市____区人民法院

　　具状人(签字捺手印)：____________(原告姓名)

　　____年____月____日

民事起诉状 篇9

　　原告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________，联系电话为__________________(手机号)。

　　委托诉讼代理人：____________，联系电话__________________

　　被告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________(收件地址)，联系电话为__________________(手机号)。

　　委托诉讼代理人：____________，联系电话________________________

　　诉讼请求：

　　一、判令准予原被告离婚;

　　二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养，____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);

　　三、判令位于 (房屋具体地址，具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;

　　四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;

　　五、判令被告承担本案的诉讼费用。

　　事实与理由：

　　原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识，并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚，于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。

　　现因 (离婚原因)导致原被告感情破裂，已无和好的可能。

　　因此，原告依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定向贵院提起诉讼，请法院判如所请。

　　此致

　　______市______区人民法院

　　具状人(签字捺手印)：____________ (原告姓名)

　　___________年_____月_____日

民事起诉状 篇10

　　民事起诉书

　　原告：__________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，住址：__________市_____区_____路_____号，身份证号：_______________。

　　法定代理人：__________，女，_____年_____月_____日出生，汉族，公司职员，住址：__________市_____区_____路_____号，身份证号：_______________，联系电话：__________。

　　被告：__________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，公司职工，住址：__________市_____区_____路_____号，联系电话：_______________，身份证号：_______________。

　　案由：抚养费纠纷

　　诉讼请求：请求依法判令被告支付拖欠的抚养费__________元。

　　事实与理由：

　　被告与__________于_____年_____月_____日结婚，原告在__________年_____月_____日出生。被告与__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____区民政局协议离婚，约定原告由__________抚养，被告每月支付__________元抚养费。

　　但自从_____年_____月_____日开始，被告不再支付原告抚养费。__________曾多次找被告索要，但被告拒不支付，已累计拖欠__________元。现为了原告的健康成长，让被告履行做为父亲的职责，依法向贵院提起诉讼，要求判令被告支付其拖欠的抚养费。

　　此致

　　_____市__________区人民法院

　　原告：__________

　　_____年_____月_____日

民事起诉状 篇11

　　原告：_________，男

　　________年______月______日生

　　___族，住____________________

　　被告：：_________，男

　　________年______月______日生

　　___族，住____________________

　　诉讼请求

　　1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币__________________元;

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实和理由

　　原被告本系朋友关系，____________年___月______日，被告因购买房产向原告借款__________________元，为原告出具借条一张，约定_________年______月归还。该款项到期后，经原告多次催讨，被告仍拒不偿还，为了维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请。

　　此致

　　_________人民法院

　　具状人：_______

　　起诉日期：_______

民事起诉状 篇12

　　原告：__________

　　负责人：__________

　　地址：____