建筑施工承包合同

建筑施工承包合同十篇

建筑施工承包合同 篇1

　　甲方：(以下简称甲方)______________________________________

　　乙方：(以下简称乙方)______________________________________

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、道路改建、养护事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________________________________

　　2、工程内容：_______________________________________

　　二、质量与技术要求

　　按照国家园林绿化工程要求，组织栽植和施工。

　　三、工程造价

　　工程合同造价为人民币 (大写：_________元)，工程包含绿化范围内的管线和地面铺设、树木栽植等施工项目。

　　对甲方增加或调整的原规划设计的施工项目，按实际计量的工程量和工程齐整变更，与乙方进行结算。

　　四、乙方将苗木运送甲方指定地点，并由乙方安排专人栽植，由甲方提供水电，乙方负责机械设备、人工的安排及费用。

　　五、付款方式

　　本工程合同签订后，由甲方向乙方先预付合同价款的______;工程完工后，甲方一次性付清剩余工程款，具体金额以实际工程量进行结算。

　　六、工期_____个月。时间从______年___月___日起至_____年___月___日止。遇恶劣天气或不可抗拒的自然因素，工期顺延。

　　七、双方责任

　　1、甲方委派的有关问题，对乙方栽植苗木的质量和各个环节进行监督。

　　2、施工中注意安全保护，出现安全事故由乙方自行承担。

　　3、乙方栽植的苗木规格须符合甲方要求。

　　4、本合同乙方不得分包、转让。

　　5、乙方在施工过程中应做好道路及施工现场的卫生保洁，确保厂区内环境优美。

　　八、约定事项

　　1、乙方应做好栽植、养护、管理等各项工作，确保工程质量符合要求。施工单位必须服从甲方工地代表指挥，未按工程要求施工的，应在甲方限制时间内按要求进行整改。

　　2、苗木数量以实际放线定点为准，乙方应据情精算。如工程量出现变更以甲方要求为准，甲方应提前____天告知乙方，乙方可苗木及时进行调整，变更新增苗木价格由施工单位报价，甲方审定后结算。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式_________份，双方各执_________份。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：________年____月____日

建筑施工承包合同 篇2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　地址：

　　依照《_____》和其他有关规定，就____________工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程编号：

　　3、工程地点：

　　4、工程范围：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：

　　7、工程期限：

　　计划开工日期：____年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总工期为____天(日历天)，

　　二、工期顺延

　　1、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

　　2、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　5、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建

　　三、双方权益

　　1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;

　　2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);

　　3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;

　　4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　5、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;做好一切施工准备。

　　四、工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：____________标准

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　五、施工与设计变更

　　1、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担;

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_________天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　六、工程分包

　　1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。

　　2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

　　七、违约责任

　　甲方的责任：

　　1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　3、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定支付逾期违约金。

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　八、纠纷解决办法

　　合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请相关部门进行调解;解决不了的，可选择下述第项处理：

　　(1)向建筑物所在地的_____委员会申请_____;

　　(2)直接向合同履行地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字、盖章后生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

建筑施工承包合同 篇3

　　发包方（以下简称甲方）：地址：承包方（以下简称乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》和其他有关规定，就____________工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程编号：

　　3、工程地点：

　　4、工程范围：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：

　　7、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总工期为____天（日历天），

　　二、工期顺延

　　1、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　2、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　5、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建

　　三、双方权益

　　1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；

　　3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；

　　4、应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　5、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；做好一切施工准备。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　四、工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：____________标准

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　五、施工与设计变更

　　1、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失， 应由责任方负担；

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_________天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

　　六、工程分包

　　1、乙方可按协议