商场货架加工承揽合同协议

商场货架加工承揽合同协议（精选35篇）

商场货架加工承揽合同协议 篇1

　　订立合同双方：

　　承揽方：县木具厂　　　　　以下简称甲方

　　定作方：县百货公司　　　　以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

　　第一条　加工成品

　　第二条　加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.

　　第三条　原材料由甲方提供.

　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.

　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元.

　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.

　　第七条　交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.

　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.

　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.

　　第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.

　　第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.

　　第十二条　甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.

　　第十三条　乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成

　　的损失.

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.

　　第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.

　　第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.

　　甲方(盖章) ___________

　　法定代表人(签章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

商场货架加工承揽合同协议 篇2

　　定作单位：

　　某某项目经理部 （以下简称甲方）

　　承揽单位：

　　某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条 加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条 加工成品期限与交付

　　一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条 加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条 加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。

　　七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。

商场货架加工承揽合同协议 篇3

　　订立合同双方：

　　承揽方：县木具厂　　　　　以下简称甲方

　　定作方：县百货公司　　　　以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条　加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品　　　　　　　　名│　规格(长，宽，高cm)│ 单位 │ 数量 │ 备注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜台　　　　　　│1304090　　　　　 │　件　│　120 │　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料台面柜台　　　　│18010095　　　　　│　件　│　10　│其中不│

　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│带抽屉│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃台面柜台　　　　│18010095　　　　　│　件　│　20　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布货架　　　　　　│18040200　　　　　│　件　│　10　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百货电器货架　　　│18080200　　　　　│　件　│　5　 │　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百货货架　　　　　│18050200　　　　　│　件　│　80　│　　　│

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二条　加工成品质量要求：

　　一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条　原材料由甲方提供。

　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元。

　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条　交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。

　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20xx0元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条　甲方的违约责任

　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。

　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

　　六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条　乙方的违约责任

　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。

　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：县木具厂(盖章)

　　代表人：黄华新(签名)

　　地址：七都镇

　　电话：66.8971

　　开户银行：县支行七都镇营业所

　　帐号：104750

　　乙方：县百货公司

　　代表人：王新法

　　地址：城关中山街5号

　　电话：33.7347

　　开户银行：县支行

　　帐号：003485

商场货架加工承揽合同协议 篇4

　　甲方：————乙方：————

　　地址：————地址：————

　　邮编：————邮编：————

　　电话：————电话：————

　　法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

　　开户行：————开户行：————

　　账户：————账户————

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：品种————或项目————、规格————型号————、数量————、单价————、金额————、交货期限————

　　定作物品名或项目规格

　　型号————计量————

　　单位数量————价款————或酬金————交货数量————及交货期限————

　　单价总金额————

　　合计————

　　甲方：————乙方：————

　　地址：————地址：————

　　邮编：————邮编：————

　　电话：————电话：————

　　法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

　　开户行：————开户行：————

　　账户：————账户————

　　———年————月———日

商场货架加工承揽合同协议 篇5

　　合同编号：____________________

　　定作人：____________________

　　签订地点：____________________

　　承揽人：____________________

　　签订时间：_______年______月______日

　　第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限____________________

　　计量：____________________

　　工作量：____________________

　　报酬：____________________

　　项目名称及内容：____________________

　　数量：____________________

　　交付期限：____________________

　　单位：____________________

　　工时：____________________

　　单价：____________________

　　金额：____________________

　　合计人民币金额（大写）：____________________（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条技术标准、质量要求：____________________

　　第三条承揽人对质量负责的期限及条件：____________________

　　第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：____________________

　　第五条承揽人使用的`材料由____________________人提供。材料的检验方法：____________________

　　第六条定作人（是/否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七条工作成果检验标准、方法和期限：____________________

　　第八条结算方式及期限：____________________

　　第九条定作人在______年______月_____日前交定金（大写）____________________元。

　　第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

　　第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人（是/否）可以留置工作成果。

商场货架加工承揽合同协议 篇6

　　承揽人______________________，以下简称甲方;

　　定作人：__________________，以下简称乙方;

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费;

　　第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担：;

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担;

　　第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款及图纸、技术资料;

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输;

　　第六条加工费结算办法与时间;

　　第七条乙方应于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方应______年____月____日前向甲方交付预付款____________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，应当双倍返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;

　　第八条甲方的违约责任：

　　1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2、甲方交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4、甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的________‰偿付违约金。

　　5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。

　　6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任：

　　1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。

　　3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6、乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条不可抗力：

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十一条本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解、仲裁、也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于_______年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式____份，甲乙双方各执一份_______公证处、________物价局、________银行各存一份。

　　定作人：__________承揽人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　开户银行：_____________开户银行：__________________

　　帐号：_________________帐号：_____________________

　　签订日期：_____年____月____日

商场货架加工承揽合同协议 篇7

　　承揽方：_________________

　　委托方：

　　合同双方为明确各自权利和义务，经友好协商，按照《中华人民共和国民法典》及其有关规定，特订立本合同。

　　一、承揽标准：

　　二、质量要求及技术标准：

　　以客户提供稿件的确认件为准!按国家标准执行。

　　三、版费承担责任及起订量：

　　所有包装由运城制版公司大版制作，版费由委托方预付万元，每单款包装累计达到货值万元，承揽方全额退还版费。改版费用由委托方承担。起订量见附件。

　　四、货款结算方式及时间：

　　每月月底对账，承揽方提供17%增值税发票，委托方在次月__年_月_日至__年_月_日止

　　承揽方：_________________法定代表：_________________委托办理人：_________________单位名称：_________________

　　委托方：_________________法定代表：_________________委托办理人：_________________单位名称：_________________

　　签订地点：_________________

　　签订时间：_________________

商场货架加工承揽合同协议 篇8

　　委 托 方：签 订 地 点：

　　承接方： 深圳XX公司 订 日 期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商， 签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1.1 项目（制作）

　　1.2 广告及活动内容及有关证件的名称、编号

　　1.3 发布地点或形式：

　　1.4 颜色：

　　1.5 规格或材料：

　　1.6 刊播次数、起止日期及时间：

　　第二条：费用及支付方法

　　2.1 费用

　　本次活动总金额为 ，（大写 圆整）

　　2.2 结算方式和期限：

　　第三条：验收方式及时间：

　　第四条：违约责任

　　4.1 委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。

　　4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。

　　4.3 其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（ 2 ）项规定办理。

　　1. 向地经济合同_____机关申请_____；

　　2. 向 连云港市当地 人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

　　委 托 方：连云港XX公司承 揽 方：

　　单位名称（盖章） 单位名称（盖章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

商场货架加工承揽合同协议 篇9

　　承揽方：____具厂以下简称甲方

　　定作方：____县百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条加工成品

　　品名：____规格（长，宽，高）：____单位：cm数量：____备注：____

　　玻璃柜台：1304090件；塑料台面柜台：18010095件

　　其中不带抽屉：10件

　　玻璃台面柜台：18010095件

　　棉布货架：18040200件

　　大百货电器货架：18080200件

　　小百货货架：18050200件

　　第二条加工成品质量要求：

　　一、材种：__柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供。

　　第四条图纸由乙方于_______年__月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元。

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：_____年__月__日至__月__日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元（贰万元）。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条甲方的违约责任

　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。

　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

　　六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条乙方的.违约责任

　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。

　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于____年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：（盖章）

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　日期：

商场货架加工承揽合同协议 篇10

　　签定日期：_______年____月____日

　　定作方(甲方)：______________

　　电话：________________________

　　承揽方(乙方)：______________

　　电话：________________________

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1.技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。

　　2.产品检验标准和方法：__________________________________________________。

　　3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。

　　4.货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。

　　5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方(盖章)：_______________

　　乙方(盖章)：_______________

　　日期：____________

商场货架加工承揽合同协议 篇11

　　定作方：（简称甲方）

　　承揽方：（简称乙方）

　　经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

　　定做产品：

　　品名___________

　　规格型号___________

　　单位___________

　　数量___________

　　单价___________

　　价款或酬金___________

　　1.产品的质量、包装、加工方法：

　　2.原材料的提供以及规格、数量、质量：

　　3.履行的期限、地点和方式：

　　4.验收标准和方法：

　　5.结算方式：

　　6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　（1）承揽方的'违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____％或酬金总额____的违约金。

　　（2）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部

　　分酬金____％的违约金。

　　7.双方约定的其它条款：

　　8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　9.本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都 可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　10.本合同一式____份，正本双方各执____份。

　　11.本合同有效期限：从双方签署之日起到____年____月____日止。

　　12.本合同签订日期：____年____月____日

　　定作方：

　　承揽方：

商场货架加工承揽合同协议 篇12

　　民事上诉状范文

　　原告：______________，男，汉族，__________年_____月_____日出生，住_____________

　　委托代理人__________，_______________律师事务所律师。

　　被告：______________，男，汉族，__________年_____月_____日出生，住_____________

　　诉讼请求：_________________

　　1、请求法院依法判决被告偿还本金人民币壹拾伍万元整(￥ _____ 元)及到期未归还借款的利息人民币

　　2、判令本次诉讼所有费用由被告承担。

　　事实和理由

　　201_____年12月原告个人借款人民币壹拾伍万元整给__________公司，约定还款期限为年月日，利息按计算。由于__________公司到期无力还款，该公司股东__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________责任公司达成协议，约定原告借给__________公司的借款由被告__________、__________分两次偿还，还款时间为201_____年1月30日还款人民币 _____ 元，201_____年6月30日还款人民币 _____ 元，被告__________承担连带责任保证，并有见证人和见证。

　　现约定的还款期限已届止，被告并未向原告支付所述借款，原告多次催收讨要无果，现原告代文东为维护自己合法权益，特根据相关民事法律诉至贵院，请求贵院支持为盼。

　　此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

商场货架加工承揽合同协议 篇13

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　甲、乙双方本着平等互利经过协商一致的原则，签定本合同，以兹共同遵守执行。

　　一、乙方负责为甲方加工所有需要雕花的产品，产品雕花单价双方确认，（详见附件《雕花单价表》）。

　　二、甲方为乙方提供加工场地，水电，锣机，打磨机等机器。乙方自备所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方为甲方加工的雕花产品所需要的工人由乙方自行聘请及管理。（包括工资及食宿福利等由乙方自行解决，甲方不予干预与管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及图样，由乙方雕刻及砂光成雕花产品。样品经甲、乙双方共同签字确认后予以封存。

　　五、乙方严格按照甲方提供的样品或设计图纸进行加工，甲方提供的样品或设计图纸在正常情况下，能生产或制作出符合甲方产品要求及质量标准，并由甲方自行决定是否变更设计图纸或样品。

　　六、交货期：从甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天内必须完工，_________套以下的_______天内必须完工,___________套以下的_______天内必须完工。特殊情况加急的，在双方协定的期限内完工，非标的必须在两天内完工。

　　七、甲方品质管理员有权验收乙方为甲方加工的雕花产品，乙方必须给予配合与协助。验收不合格产品，乙方必须负责无条件返修。乙方不得对其进行刁难或进行贿赂，一经查明有此种行为，甲方有权终止合同并且向乙方索赔。

　　八、乙方为甲方加工的雕花产品，必须完全配套，并由甲方品质管理员验收签名，甲方生产管理人员签名确认，方可结算加工费。

　　九、加工费按月结算。当月加工的产品，乙方必须在下月______号前将当月加工的`产品《过料单》交给甲方财务部予以确认，甲方在下月底____日前将当月加工费以_______付款方式付给乙方。

　　八、违约责任：

　　1、乙方不能按期限交货，应当向甲方偿付违约金。违约金计算，每迟延一天，按其价款总额的_______%计算，还应当继续履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的产品花样给同行竞争对手仿造，不得对外泄漏甲方的相关产品机密及信息。否则甲方有权向乙方追究相关损失赔偿。

　　九、解决合同纠纷方式：甲、乙双方因此发生纠纷时，双方协商解决，协商不成，可以向佛山市禅城区人民法院诉讼。

　　十、合同未尽事宜，双方另协商解决。雕花加工单价为本合同的附件，视为合同的组成部分。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，自双方法定代表人或委托人签定盖章之日生效。

　　甲方（签名盖章）：

　　乙方（签名盖章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

商场货架加工承揽合同协议 篇14

　　订立合同双方：

　　承揽方：

　　定作方：

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

　　第一条　加工成品

　　第二条　加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.

　　第三条　原材料由甲方提供.

　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.

　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款元.

　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.

　　第七条　交货的时间和地点：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.

　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计元，全部费用由乙方负担.

　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.

　　第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元(元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的