解除房屋买卖合同通

解除房屋买卖合同通（通用28篇）

解除房屋买卖合同通 篇1

　　甲方：市房地产开发公司

　　乙方：

　　甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：

　　一、乙方将20年月日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。

　　二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

　　三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

　　四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方，将购房贷款万元退还给分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

　　五、违约金：违约方需支付违约金万元。

　　六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。

　　七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解释权归甲方所有。

　　甲方盖章

　　甲方身份证号码：

　　乙方签字：

　　乙方身份证号码：

　　负责人签字：

　　年月日

解除房屋买卖合同通 篇2

　　_______________地产开发有限公司：_________________

　　本人与你公司于_________________年_________________月_________________日签订《商品房买卖合同》(合同编号：_________________)，购买你公司开发的御景湾第幢号房屋壹套，本人已支付全部购房款人民币元(其中：_________________年_________________月_________________日付款_________________元，_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同约定交房，又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此，本人现依据《商品房买卖合同》第九条第(2)项规定，向你公司发出解除《商品房买卖合同》(合同编号：_________________)通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率%支付违约金至全部购房款退清时止。退款及违约金请汇入以下账号，户名：_________________，开户行：_________________账号：_________________，如你公司逾期未予办理，本人将向人民法院提起诉讼。

　　特此通知!

　　(注：本通知壹式两份，福建美加德地产开发有限公司壹份，通知人存档壹份)

　　通知人：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

解除房屋买卖合同通 篇3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　丙方：__________________________________

　　鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋，三方分别或共同签署了相关法律文件(文件名称及编号：_________________

　　)，现经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：_________________

　　1.本协议一经生效，甲乙丙三方此前分别或共同签署的所有关于上述房屋买卖、代理及相关协议(无论口头、书面或其它形式)均告解除。除本解约协议书所确定之责任外，甲乙丙三方互不承担其它任何责任。

　　2.本协议生效之日起个工作日内，甲方应履行下列义务：_________________

　　3.1

　　3.2

　　3.3

　　3.4

　　3.本协议生效之日起个工作日内，乙方应履行下列义务：_________________

　　4.1

　　4.2

　　4.3

　　4.4

　　4.本协议生效之日起个工作日内，丙方应履行下列义务：_________________

　　4.1

　　4.2

　　4.3

　　4.4

　　5因履行本解约协议所引起的或与此相关的任何争议，三方应友好协商解决，协商不成的，可向丙方所在地人民法院诉讼解决。

　　6本协议一式三份，三方各执一份。

　　(此页无正文)

　　甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________

　　证件名称及编号：_________________证件名称及编码：_________________

　　联系地址：_________________联系地址：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　代理人：_________________代理人：_________________

　　丙方(章)：_________________

　　住所：_________________

　　经办人：_________________

　　联系电话：_________________

　　本文件签署日期：_________________

解除房屋买卖合同通 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的'相关事宜达成如下协议：

　　一、乙方将20_________年_________月_________日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。

　　二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

　　三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

　　四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方，将购房贷款万元退还给分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

　　五、违约金：违约方需支付违约金万元。

　　六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。

　　七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解释权归甲方所有。

　　甲方盖章：_________乙方签字：_________

　　_________年_________月_________日

解除房屋买卖合同通 篇5

　　原告：_________，性别：____，____族

　　生于________年____月____日

　　住址：_____________________

　　身份证号：_________________

　　联系电话：_________________

　　被告：_____________________公司

　　住所地：_____________________

　　电话：_________________________

　　法定代表人：__________________

　　电话：________________________。

　　诉讼请求：

　　一、确认原告_________与被告_________签订房屋买卖的合同无效。

　　二、要求被告返还购房款___元及利息(以购房款___元为基数，自付款之日起至起诉之日按照____________银行同期同类贷款利率计算)。

　　三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。

　　事实与理由：

　　________年____月____日，原告_________与被告___公司签订房屋买卖合同(编号：__________)，合同内容约定：原告购买被告___________公司将要建设的商品房(房屋面积共约___平方米，车库约___平方米)，房屋总价款为___元，被告应于________年____月____日将房屋交付原告使用。原告方按合同内容履行了支付价金义务，但是被告方____________公司却以各种理由推辞，不履行合同。后经查得知：被告___________公司所预售给原告的商品房至今仍未取得房屋预售许可证，并未建成。被告____________公司的欺诈行为为违约行为，严重侵害了原告的合法权益。综上所述，为维护原告的合法权益，现依据《民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼，望贵院明察，判如所请。

　　此致___________人民法院

　　起诉人：_______________

　　________年____月____日

解除房屋买卖合同通 篇6

　　买方可以解除房屋买卖合同的六种情形

　　1、卖方擅自抵押

　　商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;(擅自抵押)

　　2、一房两卖

　　商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人。

　　3、房屋主体结构质量不合格

　　(1)因房屋主体结构质量不合格不能交付使用;

　　(2)房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格。

　　4、房屋存在严重质量问题

　　因房屋质量问题严重影响正常居住使用

　　5、房屋面积误差超过合理限度

　　出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，面积误差比绝对值超出3%，但是买卖双方另有约定的除外。

　　6、出卖人迟延交付房屋

　　出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行。

解除房屋买卖合同通 篇7

　　甲方(卖方)：_______________身份证号码：_______________

　　乙方(买方)：_______________身份证号码：_______________

　　甲乙双方已于____ 年 _____ 月 _____ 日签订《房屋买卖合同》，现甲乙双方经协商一致取消上述交易，并解除合同事宜达成如下协议：

　　一、甲乙双方一致同意解除____ 年 _____ 月 _____ 日签订的《房屋买卖合同》;

　　二、由于该次交易而收取之定金、房款甲方应在签订本合同时返还乙方，双方不再追究对方的其他法律责任。

　　三、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

　　四、未尽事宜，双方可另行协商并在备注或补充协议内订明。

　　备注：_______________

　　甲方(签字)：_______________乙方(签字)：_______________

　　日期：_______________

解除房屋买卖合同通 篇8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：

　　一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。

　　二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

　　三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

　　四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方，将购房贷款________万元退还给________银行________分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

　　五、违约金：违约方需支付违约金________万元。

　　六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________ 签订地点：___________

　　________年________月________日________年________月________日

解除房屋买卖合同通 篇9

　　卖方(下称甲方)：

　　身 份 证 ：

　　买方(下称乙方)：

　　身 份 证 ：

　　乙方向甲方购买坐落于 房屋 套，双方已签订《北京市存量房房屋买卖合同》(以下简称买卖合同)，合同编号： 号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：

　　一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。

　　二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。

　　三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见，具体如下：

　　1、乙方已缴付定金：(人民币)

　　2、乙方已缴定金甲方不予返还。

　　3、乙方另付甲方补偿金：(人民币)

　　四、乙方应于本协议生效后提交办理解除买卖合同等事宜所需要的全部资料，并配合甲方办妥上述事宜。

　　五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。

　　六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，居间人(北京链家房地产经纪有限公司) 壹 份，均具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身 份 证 ：

　　月 身 份 证： 年

解除房屋买卖合同通 篇10

　　卖方（下称甲方）：_________________

　　身份证件号码：_________________

　　委托代理人：_________________

　　身份证件号码：_________________

　　买方（下称乙方）：_________________

　　身份证件号码：_________________

　　委托代理人：_________________

　　身份证件号码：_________________

　　乙方于__________年___________月___________日向甲方购买坐落于________________房屋__________套，双方已签订《房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号：_________________号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：_________________

　　一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。

　　二、自双方签订本