关于投标承诺书集锦

关于投标承诺书集锦（通用31篇）

关于投标承诺书集锦 篇1

　　建设单位：

　　我的那位有幸参加（工程名称）的.招投标活动，在此承诺如下：

　　1、投标项目经理部人员全部为本单位正式上岗人员；

　　2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门自由劳务人员名单；

　　3、总承包单位专业（劳务）分包，或专业公司劳务分包按规定办理分包合同备案手续；

　　4、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；

　　5、保证投标保证金从投标人的基本账户存入到交易中心保证金的专储账户，所有的投标保证金只退还到投标人公司注册地银行基本账户；

　　6、遵守相关规定，不向投招标各方主体及监管部门行贿、受贿；

　　7、选派建造师在开标前无在建工程。

　　以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出徐州招投标市场。

　　承诺单位：

　　20xx年x月x日

关于投标承诺书集锦 篇2

　　本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

　　一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投标；

　　二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

　　三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

　　四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

　　五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

　　六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

　　七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

　　八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

　　九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无.等犯罪行为；

　　十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；

　　十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《XX市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

　　以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

关于投标承诺书集锦 篇3

　　x有限公司:

　　我公司已收到并详细阅读了贵方招标文件目录中的所有文件，并知晓招标文件中的所有协议及相关条款。现我公司自愿参加贵公司产品国内道路运输业务的年度合作投标活动，并对此投标作出如下承诺:

　　1.同意贵公司国内道路运输业务合作年度招标文件。

　　2.接受招标单位对招标文件的所有约束条款，严格按照招标文件规定的`期限完成招标工作。

　　3.我们将向贵公司郑重承诺，我们在投标时将认真填写服务承诺指标，并确保我们有足够的能力完成相关指标。如果我公司中标相关线路，我们同意贵公司每月提取中标线路应付运费的5%来评估服务承诺的履行情况。如果我公司达不到招标服务承诺指标，我们同意贵公司按考核要求扣除相关费用。

　　4.如果中标，如果我公司未能按合同要求完成运输指令，贵公司可以使用第二投标单位装运，实际运费率与合同价格的差额由我公司承担。

　　5.我们同意贵公司根据基地中标单位的情况，指定我公司为第二中标单位。如果我公司不愿意接受第二条投标线的指定，我们同意贵公司取消我公司的中标资格，并全额没收投标保证金。如果我公司是第二个投标单位，我们未能按照合同约定的市场价格及时组织运输能力，我们同意贵公司将部分合同线路转让给其他单位运输。我们也同意贵公司按实际市场价发货，差额由我公司承担。

　　6.中标后，我公司承诺按照招标要求按时签订运输合同，并按时支付全额运输风险保证金。如果我公司拒绝签订合同或未能支付运输风险保证金(包括付款不足)，我们同意贵公司全额没收投标保证金。

　　7.中标并签订合同后，按合同要求缴纳运输风险保证金，认真履行招标服务承诺。如擅自终止合同、严重违约或拒绝你公司下达的运输任务，同意你公司全额没收运输风险保证金和未结算运费，并承担给你公司造成的经济损失。

　　8.除非达成新的协议，否则贵公司的中标通知书、投标文件和本投标承诺书将构成对我们双方均有约束力的合同条款。

　　9.我们公司在投标过程中遵守贵公司的各项规定。

　　投标人(公章):

　　法定代表人(签字):

　　20xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇4

　　致：控股集团xx项目部

　　为参与xx科技有限公司_工程安装项目系统工程项目的招投标，控股集团xx项目部同意向我公司提供有关xx科技有限公司工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺:

　　一、相关信息和资料的定义

　　本承诺书所称的相关信息和资料是指基于xx科技有限公司工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

　　二、保密义务

　　1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。

　　2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。

　　3、未经控股集团xx项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知控股集团xx项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经控股集团xx项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助控股集团xx项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。

　　三、使用方式和不使用的义务

　　1、本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。

　　2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经控股集团xx项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

　　3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了控股集团xx项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

　　四、相关信息和资料的交回

　　1、当控股集团xx项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经控股集团xx项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

　　2、没有控股集团xx项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　五、违约责任

　　1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照控股集团xx项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　2、我公司应当赔偿控股集团xx项目部因我公司违约而造成的所有损失。

　　六、保密期限

　　1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。

　　2、除非控股集团xx项目部通过书面通知明确说明

　　本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

　　七、其他

　　1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

关于投标承诺书集锦 篇5

　　1、我们收到并研究了贵单位发出的“中央公园”装修工程施工承包招标文件，除在投标文件中明确提出的差异外，我们对招标文件的全部内容予以确认，愿意按招标文件的规定承担该工程的施工工作，严格执行我们所承诺的责任和义务。

　　2、我们承认投标承诺书、投标报价表及根据招标文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据招标文件修改其中的任何缺陷。

　　3、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订施工合同，并选派合格人员实施该合同。

　　4、我们同意在投标截止日起【 30 】天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

　　5、我们投标报价总额为，我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。

　　6、在签订和执行正式合同之前，本投标文件、招标文件连同你方书面的中标通知书，构成我们双方之间有约束力的合同。

　　7、我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方收到的任何投标承诺书的约束，同时也理解，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。

　　8、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。

　　10、承诺中标后，投入本工程的主要人员(项目经理、副经理、总工程师及主要技术人员)、主要机械设备及仪器、仪表等要保持相对稳定；未经发标单位同意，不得更换。

　　11、承诺除满足合同工期外，由于审批等原因而调整工程进度时不再另外增加费用；承诺根据工程进度情况，整体工期或局部工期可根据建设单位的要求，进行调整，以满足工期的实现，且对由此引起的赶工或窝工等费用不提出索赔要求。

　　12、明确承诺，严格执行国家有关环境保护等方面的有关规定，认真做好生态环境保护工作。

　　13、我方承诺无条件执行项目法人和监理工程师关于施工接口的工作划分，确保本工程的建设工期。

　　投标人：股份有限公司

　　法定代表人（或授权代表）签字:

　　日期: 20xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇6

　　____有限公司：

　　真诚感谢您们对我公司的信任和支持，邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标，根据招标文件、施工图纸，并经现场勘查和认真研究后决定，对该工程招标文件中的所有条款全部接受，并做出以下承诺：

　　一、工期承诺：总工期12个月内交付使用，拟计划开竣工时间：交付使用，拟计划开竣工时间：20__年2月9日至20__年2月9日。承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

　　二、工程质量承诺：承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工，确保工程一次性验收达到合格等级。

　　三、安全文明施工承诺：承诺文明施工，确保施工安全，若因我方施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。

　　四、我公司拟委派优秀项目经理担任本工程项目经理。并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。

　　五、履约承诺：中标后及施工中没有挂靠、转包行为，且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致，否则招标人有权中止合同，我方将为此造成的损失负全责，并承诺本工程不拖欠农民工工资。

　　六、承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款，业主有权在履约保证金中扣除违约金额，给招标人造成经济损失，我公司愿承担赔偿责任。

　　七、回访保修目标：我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。若出现质量问题，我公司未能及时配合处理，业主有权使用保修款进行质量事故的处理。

　　八承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。如评标委员发现后将按有关规定执行。

　　特此承诺

　　承诺人：

　　时间： 年 月 日

关于投标承诺书集锦 篇7

　　1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺

　　致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部

　　通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺： 完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺

　　2.对拟上场的人员、设备物资的承诺

　　至： 我单位若中标本标段，承诺如下：

　　一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的'人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

　　二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。

　　三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。

　　此承诺

　　3.对现场文明施工的承诺

　　至： 我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：

　　一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。

　　二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

　　三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。

　　四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。

　　五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。

　　对工程质量和内业资料管理的承诺

　　致：

　　我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。

　　致：

　　我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000 元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。

　　此承诺

　　投标单位：

关于投标承诺书集锦 篇8

　　诚信投标承诺书 本企业郑重承诺：

　　一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称)的'投标;

　　二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

　　三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

　　四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

　　五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

　　六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

　　七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;

　　八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

　　九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

　　本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

　　承诺单位：

　　20xx年x月x日

关于投标承诺书集锦 篇9

　　优惠与服务承诺：

　　我公司对（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要

　　求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

关于投标承诺书集锦 篇10

　　诚信投标承诺书范文

　　(装订于投标文件首页)

　　本企业郑重承诺：

　　一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称)的投标;

　　二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

　　三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

　　四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

　　五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

　　六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

　　七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;

　　八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

　　九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

　　本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

　　投标人(签字盖章)：

　　法定代表人(签字盖章)：

　　投标企业(盖章)：

关于投标承诺书集锦 篇11

　　我公司对（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

　　三、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。

　　全权代表（签字）：

　　年月日

关于投标承诺书集锦 篇12

　　本人应邀参加XX项目投标商资格预审/评标工作，在此做出如下保密承诺：

　　1、遵守国家相关的法律和规定。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担责任。

　　2、保守投标人的'秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

　　3、不私下接触潜在投标人，不收受投标人的财物或其他好处。

　　4、认真学习《投标商资格预审程序》、《设备、材料供货商资格审查程序》等相关文件，按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

　　5、对所有投标人标书的评定，采取相同的待遇和标准，坚持公平、公正、科学、择优的原则。

　　6、评选工作结束后，与评选工作有关的资料包括招标文件，评定资料，评定办法等必须全部交回，并承担相应的保密责任。

　　承诺单位：

　　20xx年x月x日

关于投标承诺书集锦 篇13

　　xx集团股份有限公司

　　我方决定参加贵方工程编号为的 的投标，并完全接受贵方招标公告、招标文件及相关附件中的所有内容。

　　1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为并同意中标后按照贵方“投标人须知”第二条确定的原则以及《湖北省建设工程施工合同》(EFC20xxC0203)与贵方签订工程承包合同。

　　2、一旦我方中标，我方保证在日历天内完成并移交本工程，工程质量达到标准的要求。

　　3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

　　4、我方保证在收到贵方中标通知书起日内，向贵方递交银行出具的，且经贵方认可的履约担保保函，担保金额不低于中标价的 ％，即 万元。

　　5、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计进行施工。

　　6、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，绝小挂靠，转包、违法分包。

　　7、我方保证对在本工程实施过程斗中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关约定进行计量和计价，并保证按照贵方的要求完成变更或增加的所有工程内容。

　　8、我方若违反上述承诺之一，愿承担一切责任并接受有关处罚。

　　9、我方将与本投标承诺书一起，向贵方提交金额为(大写 （小写： 万元）的投标担保。

　　法定代表人(签字或盖章)：

　　日期：

关于投标承诺书集锦 篇14

　　致：股份有限公司

　　(以下简称“我司”)希望参与股份有限公司(以下简称“贵司”)的“X项目”(以下简称“本项目”)建设。在本项目投标过程中，贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。 为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺：

　　一、 相关信息和资料的定义

　　本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于x有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

　　二、 保密义务

　　1. 我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　2. 我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　3. 未经贵司书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　三、 使用方式和不使用的义务

　　本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。

　　除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经贵司书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

　　我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

　　四、 相关信息和资料的交回

　　当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料

　　没有贵司的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　五、 违约责任

　　我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。

　　六、 保密期限

　　自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵司通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

　　七、 其他

　　1. 本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2. 由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3. 本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

　　姓名： 身份证号： 联系电话：

　　承诺单位(公章)：

　　承诺单位代表人(签字)：

　　日 期： 年 月 日 我司方信息接口人：

关于投标承诺书集锦 篇15

　　本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

　　一、将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则参加

　　（工程项目名称）的投标。

　　二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

　　三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益。

　　四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

　　五、不向招标人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标。

　　六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标。

　　七、近两年内我单位无不良行为记录。

　　本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

　　法定代表人（签章）：

　　投 标 人（盖章）：

　　年 月 日

关于投标承诺书集锦 篇16

　　_________：

　　鉴于本人于_____年_____月_____日签订的《个人民间借贷合同》，约定归还欠款本息的日期为_____年_____月_____日，我郑重承诺如下：

　　一、本人于_____年_____月_____日之前将所有欠款全部还给出借人。

　　二、在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。_____

　　三、对由于借款人未按期僖付贷款而引起的一切相关损失及经济赔偿责任，承担连带偿还责任。

　　四、若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

　　五、本承诺书一经本人签字即对本人具有法律效力。

　　承诺还款人(签字及手印)：__________

　　签署时间：_____年_____月_____日

关于投标承诺书集锦 篇17

　　工程名称：_________工程

　　致招标人：_________

　　1、经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我公司愿以人民币(大写)：_________(小写 )：_________元的投标报价竞投承包上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。

　　2、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。

　　3、如果贵方接受我公司投标，我公司保证在接到监理工程师开工指令后，在投标书附件规定的期限内开工，并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程，质量达到招标文件规定的要求。

　　4、如果贵方接受我公司中标，我公司保证按投标文件中的`管理班子进场管理及按施工组织设计施工，如有变更，必须征得招标人和监理工程师的同意。

　　5、我公司同意自规定的投标截止日起 60 天内，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询。

　　6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

　　7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金，如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后，未能按投标人须知的规定签署合同协议书，或未能提供履约银行保证金，贵方有权没收此投标保证金的全部金额。

　　8、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标;同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。

　　9、本工程投标最高限价为_________(小写)：_________，投标报价对比投标最高限价的下浮率为_________%。

　　投标人名称(盖法人公章)：_________

　　法人代表或受权委托人(签字或盖章)：_________

　　_________年_________月_________日

关于投标承诺书集锦 篇18

　　项目名称：x有限公司污水处理厂工程。

　　本单位已了解湖北省嘉鱼盛宇家纺有限公司的投标工程有关要求，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位着重承诺如下：

　　一、 工程完成时间

　　我方需于XX年8月30日之前完成污水处理厂工程，土建面积约41000平方米，确保工程完成，并制定施工进度规划表。

　　二、 工程质量要求

　　我方按照国家相关质量规定要求，按图施工，按图规定材料建造，确保工程的质量，并达到优良工程。

　　三、 工程价格要求

　　1、我方愿意接受委托方工程承包造价10%c 以内利润率，按图规定材料建造，按照目前市场价格核算报价，确保工程的造价。

　　2、工程预算承包方式：①包工不包料，②单项包工包料，③包工包料价格优惠)

　　四、 工程安全要求

　　我方按照国家相关安全规定的要求，在工程现场施工时做好安全系数，确保工程人身安全，并强调承诺所有安全责任与费用都由施工方承担。

　　五、 和谐团队要求

　　我方以人为本，以厂如家，组建一支和谐团队，确保工程圆满成功。

　　六、 工程招标情况

　　1、我方愿意接受委托方图纸一份作出工程预算报价，无论招标如何，我方愿意免费提供委托方图纸工程预算报价方案，提交时间XX年3月5日17点止，此时没有提交我方愿意自动放弃。

　　2、委托方收到招标时，经集团董事会审核董事长审批在7个工作日内通知承诺方承包工程承建。

　　3、中标方式符合盛宇集团董事会内定的价格、资质、建筑工程成功案例、施工团队的实力要求等录取施工单位。

　　七、 委托方对图纸更改后的预算方按说明：

　　1、配套设施框架结构房如：加药间、污泥脱水间、臭氧设备间、配电间等等均改为钢架结构，不于在此预算之内。

　　2、本次预算包括打桩工程、挖土方及运输工程，还有包括其他相关配套设施工程。

　　3、施工方自设工棚、住宿、食堂、办公室及施工前所有配套设施。施工中所有电费、水费、人工保险费、办证设施费、安全管理配套设施管理费、材料检测费等均有施工方自行安排。

　　八、 其它事项

　　本承诺书正本一式二份，双方各执一份，具有法律效力，经承诺方同意签盖章后生效。

　　投标承诺单位：

　　承诺人(签名盖章)：

　　日期：20xx年2月26日

关于投标承诺书集锦 篇19

　　致招标人： 中建材建设有限公司

　　我方决定参加贵方蒙古Moncement 120TPH水泥粉磨站项目土建工程的投标，并完全接受贵方招标文件及相关附件中的所有内容。

　　1、我方同意以报价表中（详见附件1）施工综合单价向贵方投标，并最终签定合同。

　　2、一旦我方中标，我方保证在日历天完成土建工程主体施工，并至最终按期竣工，工程质量达到合格标准，且满足项目图纸资料设计的要求。

　　3、一旦我方中标，我方同意按以下工程量计算方法进行结算。 （1）土石方工程

　　计量单位为m3，按元/m3组合单价计价。

　　工作内容包括：按建（构）筑物的基础及各种设备基础、地沟、管沟、地坑及零星的挖方，回填方等。土石方计价时不分类别、挖深、基坑基槽、干土湿土、有无冻土、开挖方式（人工、机械、有无挡土板）、运输方式，均按基槽、基坑土方运至临时堆放地（待回填部分）。土方类别由投标人自定。投标人根据对施工现场考察和对工程地质报告的研究并根据业主对施工场地的要求，确定本标区土方类别、就地回填土的临时堆放地点。

　　工程量计算方法：土石方工程量计算面积按建/构筑物的基础垫层外轮廓线（大开挖按基础垫层外角点轮廓线间的面积）水平投影面积乘以原自然地坪与设计垫层底标高的差，不考虑工作面和放坡面积,土方量不计松散系数。

　　（2）砂垫层、毛石混凝土垫层

　　计量单位为m3，按元/m3组合单价计价。

　　工作内容包括：按建（构）筑物的基础及各种设备基础、地沟、管沟及地坑的砂垫层、毛石混凝土垫层等。

　　工程量计算方法：砂垫层、毛石混凝土垫层工程量计算面积按建/构筑物的基础垫层外轮廓线（大开挖按基础垫层外角点轮廓线间的面积）水平投影面积乘以设计高度，不考虑工作面和放坡面积,工程量不计松散系数。

　　（3）砌体工程

　　计量单位为m3，按元/m3组合单价计价。

　　工作内容包括：砖（石）基础、砖（石）墙、轻质砼砌块墙、漏孔砖墙、砖砌暖气沟及电缆沟、毛石挡墙等；包含砌体砌筑、内外抹灰、勾缝、脚手架等与砌体密切相关的全部内容。

　　工程量计算方法：所有以面积计算的墙体，均扣除门窗洞口、过人洞口、空圈、大于0.3平方米的孔洞以及嵌入墙身的砼柱梁（含圈过梁、构造柱）所占面积；不扣除嵌入墙身的砼门窗框以及小于0.3平方米的孔洞所占面积；突出墙面的腰线、挑檐、虎头砖、门窗套等所占面积也不增加。女儿墙工程量并入墙体工程量。

　　（4）砼工程

　　计量单位为m3；按元/m3组合单价计价。

　　工作内容包括：砼浇注、养护、各种添加剂；模板工程及施工用对拉螺栓；砼构件、地沟及地坑的内外防水（含防水保护层）及变形缝、楼面及顶棚上砼构件应考虑的抹灰、预留螺栓孔、螺栓孔灌浆、

　　基础抹面、板柱超高、建筑物超高、施工各类脚手架等以及与砼构件密切接触的全部工作内容。砼基础、所有基础下砼垫层、梁、板、柱、预制构件、设备基础、砌体中的圈梁、过梁及构造柱、雨蓬、挑檐、楼梯、门框、漏斗、地沟、地坑、库壁、库底轻质砼填料等砼量。

　　工程量计算方法：建（构）筑物的所有砼的图纸用量。

　　（5）钢筋工程

　　计量单位为t；按元/t综合单价计价。

　　工作内容包括：钢筋（含施工方案必须的钢筋及铁件，如：架立筋、板凳筋等）的加工（除锈）制作、绑扎（焊接）、砌体内的钢筋加固等全部工作内容的全部工作内容。

　　工程量计算方法：建（构）筑物的所有钢筋的图纸用量，对拉螺栓、加工损耗不得计入。

　　（6）铁件工程

　　计量单位为t；按元/t综合单价计价。

　　工作内容包括：各种设备、钢支架等基础预埋铁件制作、安装、运输、防腐油漆、除锈等全部工作内容。

　　工程量计算方法：建（构）筑物的所有预埋铁件的图纸用量，加工损耗不得计入。

　　（7）门窗工程

　　计量单位为m2；按元/m2综合单价计价。

　　工作内容包括：各单位工程建（构）筑物的各种类型门窗面积量。单价组成包括：材料采购、运输、保管，门窗制作、安装，门窗五金采购、安装，门窗玻璃安装，刷防护材料、油漆等全部费用。

　　工程量计算方法：按设计图示门窗面积计算。

　　（8）地面工程

　　计量单位为m2；按元/m2组合单价计价。

　　工作内容包括：现浇砼地面及与砼地面相连现浇、预制砼盖板，建筑物地面、散水、坡道、台阶、砼场坪。砼浇注、养护；地面砼、面层以下垫层（含回填土）回填夯实、建筑物散水、坡道、台阶（包括各种垫层）及地面面层抹灰、沥青灌缝等全部工作内容。

　　工程量计算方法：建（构）筑物的所有图纸面积（扣除设备占用面积）。

　　（9）屋面防水保温

　　计量单位为m2；按元/m2组合单价计价。

　　工作内容包括：屋面柔性防水、保温层、屋面找平层、落水管、找坡层等全部工作内容的工作内容。

　　工程量计算方法：建（构）筑物的屋面防水保温的图纸量。

　　4、报价已充分考虑到气候、场地、物料运输、人员、机具、物资、安全、国际环境、施工管理、施工技术和方法等风险因素，一旦我方中标，我方郑重承诺，对施工合同中约定的中标综合单价无任何理由进行调整。

　　5、附件1报价表中的工程量清单内容视为已包含现场所有土建工程的全部施工内容，如清单中未能列出的，视为已包含在附件1报价表清单中，不再另行计费。

　　投标人（盖章）：

　　法定代表人或法定代表人的授权代理人（签字或盖章）：

　　20xx-5-14

　　附件1：报价表

　　土建工程量清单

关于投标承诺书集锦 篇20

　　在研究了建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务。并对投标质量保证如下：

　　我们特此同意，在本投标书发出后的天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间(即从x年xx月xx日起至x年xx月xx日止)的任何时候接受贵单位的中标通知。一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工。

　　我们承诺，本投标书(标函)一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一旦本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件.

　　投标书发出日期：x年xx月xx日时

　　投标单位：(公章)

　　企业负责人：(盖章)

　　联系人：(盖章)

　　电话：

　　地址：

关于投标承诺书集锦 篇21

　　盐城市建设局 ：

　　1、根据已收到盐城市建设局建军路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以人民币(大写)元(小写￥： 元)的总价承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任，投标承诺书。

　　2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装，绝不延误本工程的工期，确保在11月15日前完工。

　　3、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同，承诺书《投标承诺书》。如果违约，贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

　　4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

　　5、我方保证：遵守盐城市现行招标投标管理制度，严格按照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件，处理可能出现的争议和问题。如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

　　6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

　　投标人：(盖章)

　　法定代表人

　　或委托代理人：(签字或盖章)

　　日 期 ： 年 月 日

关于投标承诺书集锦 篇22

　　发包方名称：XX地产（）开发有限公司投标工程名称：

　　1、我方已收到上述投标工程所的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的'实力及特点，经综合研究决定，我单位报价如下：

　　竞争费率为（保留小数点后两位）包干项目固定总价为人民币（大写）：

　　费是按相关规定执行，并承诺该费用完全用于本工程项目的安全生产工作中，否则完全接受委托人的惩罚。

　　2、本工程投标工期为

　　3、本工程投标有效期为90天。

　　4、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。

　　5、保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，投标时所承诺的总包管理费不变，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除总包管理费。

　　承诺单位：

　　20xx年x月x日

关于投标承诺书集锦 篇23

　　发展有限公司：

　　本投标人已详细阅读了工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

　　1、遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　2、服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

　　5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。

　　6、保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

　　7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。

　　8、保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。

　　9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。

　　10、保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

　　11、保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。

　　12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

　　13、保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》(GA50328-20xx)。

　　14、中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。

　　15、质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。

　　16、A区工期：由年 月日到 年月 日止（共 个日历天），B区工期：由年月日到年月日止（共 个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受 元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的 %。

　　17、施工安全：杜绝一切大小事故发生。

　　18、文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。

　　19、工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。

　　投标人（公章）：

　　法定代表人签名：

　　日期：

　　年月日

关于投标承诺书集锦 篇24

　　致投标人：

　　我公司决定参加贵方工程招标编号：，工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺：

　　1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》、招标文件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内（不能或拒绝按招标文件的要求）与贵方签订固定综合单价的工程施工合同。

　　2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。

　　3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规范合格标准的要求。

　　4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和文明施工。

　　5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

　　6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中（因设计变更、修改等）增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

　　7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

　　8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

　　承诺人：

　　20xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇25

　　甲方： 乙方：

　　依据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方达成以下协议：

　　1. 乙方为甲方实体店提供bedook品牌系列化妆品。

　　2. 甲方承诺已充分了解并同意执行广州市上略咨询服务有限公司制定的BEDOOK比度克品牌化妆品销售价格管理规定。

　　3. 甲方承诺不会低于本协议所列产品价格来销售BEDOOK比度克品牌化妆品。

　　4. 如果甲方违反承诺，甲方同意承担相关法律与经济责任，甲方同意按照BEDOOK比度克品牌化妆品销售价格相关管理规定处以罚金、经济损失赔偿及取消代理资格等处罚。

　　5. 乙方每发现甲方违规一次（单日单品），甲方会被处以人民币壹仟元罚款。

　　6. 乙方产品价格如有调整，将及时通知甲方，并补充签字认可后，本协议继续有效。

　　BEDOOK比度克化妆品最低销售限价表

　　甲方实体店名称：

　　甲方实体店地址：

　　甲方实体店主姓名：

　　甲方实体店主身份证号码：

　　甲方网店名称：

　　甲方网店旺旺名称：

　　甲方网店网址：

　　甲方签字（盖章）：

关于投标承诺书集锦 篇26

　　招标人：

　　本投标人已详细阅读了工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

　　1、遵守中华人民共和国、广东省、佛山市、南海区有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　2、服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

　　5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。

　　6、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同并提交履约保证金。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

　　7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证金。

　　8、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。

　　9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，并根据工程的实际需要增派相关人员及设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

　　10、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻工地代表发出的指令。

　　11、我公司承诺我公司完全接受业主对本项目工程款项的监管。

　　12、我们完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。

　　13、在工程施工过程中,一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则，精心设计、精心施工,确保质量，安全生产，保护环境，按业主要求的工期完工。

　　14、我公司保证中标后，派代表前来履行签订合同手续，否则视为无正当理由放弃中标。

　　若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的保证金或履约保证金。同时，我单位保证在中标后施工过程中严格执行南海区的计生规定，并接受南海区相关部门的监督管理。

　　投标人：

　　法定代表人：

　　xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇27

　　致：珠海富华复合材料有限公司：

　　根据贵方为兰埔厂区拆除工程招标项目的投标邀请(招标编号：TJ-20xx-02)，本公司将实质响应招标文件的要求，若本公司一旦中标，本公司承诺：

　　1、同意招标文件所符合同条款，并按时签订合同。

　　2、保证于20xx年xx月xx日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的物交付时间迟于20xx年xx月xx日则相应顺延)，每延误一天，本公司愿意接受招标人xx万元/天的罚款。

　　投标人法定代表人或授权代表(签字)：

　　投标人名称：(加盖公章)

　　日期：20xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇28

　　(招标人)

　　在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目服务过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。 如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货。

　　三、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

　　20xx年xx月xx日

关于投标承诺书集锦 篇29

　　致: ：

　　本公司在认真研究招标书内容后，自愿接受招标书的要约条件。本公司承诺如下：

　　1.本公司对贵司招标文件中提出的条件已明了，并完全同意。

　　2.本公司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力。

　　3.我公司此次投标总价为：人民币X元(RMB：)(详见投标报价预算表)。

　　4.我公司要求的付款方式为：。

　　5.我公司的施工工期为：。

　　6.我公司提供的保修期限为：。

　　7.一旦我方中标，我方保证本工程达到招标文件规定的质量标准 。

　　8.本投标单位知道并同意：如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。

　　9.本投标单位理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝任何投标方的原因。

　　10.本投标单位接受贵司向本投标单位已经或可能发出的关于招标文件的修改通知，否则，贵司有权取消本投标单位的中标资格，另选其他中标单位。

　　11.我们将不会把本投标价格告知其他投标方。

　　投标单位名称：

　　法定代表人：

　　授权代表人：

　　地址：

　　电话：

　　联系人：

　　注：由委托代理人签署的，需附法定代表人签署的“授权委托证明书”。

　　附：授权委托证明书

　　本人作为法定代表人，在此授权我公司作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理投标的以下事宜：

　　投标文件的准备，包括参加各种标前会议、投标文件的签署、参加开标会议、进行合同及谈判价格、签订指定的承包合同、执行指定的承包合同。

　　在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书期限自20xx年x月x日起至__止。

　　公司：(盖章)

　　法定代表人(签字)：

　　日期：20xx年x月x日

关于投标承诺书集锦 篇30

　　投标承诺书 致：沛县人民医院

　　本公司全面响应 沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理 工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：

　　1、工程质量：保证达到 合格 等级；若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。

　　2、工期：保证 个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 0.1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。

　　3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工，达到沛县规定文明工地的 合格 标准。

　　4、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

　　5、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。

　　特此承诺

　　承诺单位（公章）：

　　法定代表人（签名）：

　　年 月 日

关于投标承诺书集锦 篇31

　　：

　　根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

　　1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

　　2、我方将派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场。

　　3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

　　4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期x日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到.严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

　　5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

　　6、我方同意所提交的投标文件在"招标文件投标须知"中规定的投标有效期天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

　　7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的.责任。

　　8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

　　9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

　　10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

　　11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

　　12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

　　14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

　　承诺人：

　　x年xx月xx日