最新招标合同文书(十四篇)
招标合同文书篇一
法定代表人:____________________________
通讯地址:______________________________
联系方式:______________________________
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经______________(建设主管部门)批准,______________(建设单位)对______________建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
本工程的以下招标条件已经具备:
1。本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;
2。已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3。建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;
4。资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5。已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6。本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
______________________________________________。
______________________________________________。
_____________________________________________。
_____________________________________________。
_____________________________________________。
1、报名日期:___________年______月______日;
2、投标期限:___________年______月______日起至___________年______月______日止。
3、招标文件发送方式:
___________________________________________________________________。
1、开标时间:___________年______月______日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2、评标结束时间:___________年______月______日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3、开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。
4、中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
招标单位:________________
________年______月______日
招标合同文书篇二
甲方(委托方):
住所:
乙方(代理方):
住所:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,甲方委托乙方就项目(详见附表)组织招标工作,项目预算金额人民币元,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求和国家的有关法律、法规的规定组织招标。甲乙双方经协商一致,就有关事宜达成如下协议,以资共同遵守:
(一)工程项目名称:
(二)工程规模:
(三)投资规模:
(四)建设地点:
(五)项目批准文号:
(六)招标内容:
(七)招标方式:
(八)标段:
(九)质量要求:
(十)工期要求:详见招标文件
(十一)对投标单位资质等级要求:
(十二)资金来源:
(一)与甲方共同拟定招标方案;
(二)编制和发布招标公告;
(三)编制和发售招标文件(包括投标资格预审文件);
(四)协助甲方审查投标申请人资格;
(五)主持并组织答疑会,并印发答疑会议纪要;
(六)协助甲方组织开标、评标,协助甲方定标;
(七)编写招标投标情况书面报告,向有关监督管理部门进行备案。
自年月日起至甲方与中标人签订承发包合同之日止。
(一)提供的有关资料;
1、现有图纸资料各套;
2、建审批件各份。
(二)提供资料的时间:
参考内容:
第1种:
(一)代理招标费:按中标价的%计取。本合同签订的同时,甲方向乙方付人民币万元作为(定金/预付款),在发出中标通知书并且乙方代理工作全部完成后甲方付清全部代理费用(若约定定金的,定金可充抵)。
(二)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;
(三)其它费用:。
第2种:
(一)乙方按经甲方审核确认的标底总价的%收取标底编制费,按经甲方审核确认的标底总价的%收取招标代理费。
(二)标底编制费及代理费用于中标通知书发出后的天内以(现金、支票、汇票)的形式一次交清。
(三)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;
(四)乙方完成所有工作不再收取其他费用。
第3种:
(一)本工程项目施工招标,招标代理服务收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(例如计价格[20xx]1980号)文的有关规定及双方签订的有关代理协议执行。
(二)场地使用费及公证费由方承担和支付。
(三)专家咨询费、招标会务费、评标服务费由方承担和支付。
(四)报名费及出售招标文件的费用由方收取。
(五)招标人自本合同签订生效后日内预付招标代理费人民币万元,余款待招标人发出中标通知书并与中标单位签订施工合同后天内结清。
其它方式:
(一)甲方的权利
1、依法选定招标方式;
2、确定工程的承包方式;
3、采用邀请招标方式的,可推荐投标人(其投标资格亦须审查);
4、依法决定评标委员会的组成人数并派出代表参加评标委员会;
5、在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人;
6、对招标文件中的实质性内容的审查把关;
7、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督;
8、对于由于乙方原因致使招标失败而造成甲方经济损失的,有权要求乙方赔偿;
9、其它权利:
(二)甲方的义务
1、甲方指定(职务:)作为甲方的全权代表,代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项,并派同志协助乙方开展招标工作;
2、依据本合同约定支付乙方代理费以及承担并支付相关费用;
3、负责工程前期报建工作,提供项目批文及规划许可证、报建表。
4、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求;
5、负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后,方可对外发售;
6、监督招标过程,派员参加开标、评标、定标工作;
7、与乙方共同确定评标委员会人员组成;
8、根据乙方提供的评标报告,确定中标人;
9、对评标内容保密,做好评标过程的有关保密工作;
10、应根据中标优选方案尽快确定中标人,并在招标文件基础上,于定标后30天内和中标人签订承包合同;
11、为了使招标工作顺利进行,甲方应负责协调招标项目的外部关系,为乙方提供外部条件;
12、乙方提出的招标工作中需要由甲方决定或提供的事项,甲方应及时给予解决;
13、对于乙方组织的现场踏勘、招标文件答疑和开标会应予积极配合;
14、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈,正式签订的合同副本(或复印件)送一份交乙方存档。
15、甲方在中标通知书发出后,收回落标人的施工图等资料并退回投标保证金,在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金。
16、其它义务:
(一)乙方的权利
1、在委托代理范围内负责组织招标过程的各项工作;
2、对选择招标方式和承包方式有建议权;
3、独立编制工程量清单;
4、对工程中按市场价格的材料的价格有调查和提议权;
5、乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费。
6、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的,有权要求甲方赔偿。
7、其它权利:
(二)乙方的义务
1、乙方指定(职务:)全权代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事项,接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求;
2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求,负责编制、印刷、发售、解释招标文件;招标文件编写的内容应便于日后工程管理、规避招标人风险、建设目标可控;
3、及时向招标人报送相关资料,即在发售招标文件(包括答疑纪要)的同时,按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人,评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人。
4、刊登招标通告,发投标邀请函;
5、负责处理投标人有关招投标的问题,并主持召开招标文件答疑会,并在招标中心审查后,形成书面材料分发给投标人;
6、负责接收投标人对工程量清单、招标文件、现场踏勘的疑问,并及时将投标疑问书面通知招标人;
7、负责将招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招标投标活动其它变更通知在公布,并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知、工程最高控制价等文件的时间、地点、联系人及电话。
8、落实开标和评标地点等有关的招标事务;
9、提供专家库,与甲方共同确定评标委员会人员组成;
10、依据本合同规定承担并支付相关费用;
11、审查投标人资格,将审查结果通知各申请投标人;
12、与甲方协商确定开标程序,组织开标大会;
13、组织评标委员会进行评标,负责安排评标活动的有关事宜;
14、根据评标委员会的评标结论,向甲方提交评标报告;
15、根据甲方的定标意见,向中标人发出《中标通知书》,向落标人发出《落标通知书》;并办理投标保证金退还事宜;
16、根据甲方的要求,协助处理合同执行过程中遇到的问题;
17、代理招标工作应严格遵守法律、法规的规定,按照法律程序和方式组织招投标活动,圆满完成招标工作;
18、及时向甲方报告招标工作进展情况,积极采纳甲方的正当要求和合理意见,注意维护委托人的合法权益;
19、乙方应按国家、地方有关造价编制管理规定和当地造价管理部门规定的工程造价定额,并按当期公布的建设工程价格指数及当期建材市场信息综合价编制工程量清单和编制工程标底。
20、认真编制工程量清单并对其准确性负责,负责向造价管理部门送审所编制的工程量清单及工程预算标底事宜;
21、负责做好标底以及招标过程的有关保密工作;
22、负责向招投标管理机构及有关职能部门报备招投标文件和资料;
23、对招投标文件进行归档管理;
24、如果由于非招标人的原因造成第一轮招标未能确定合格的承包人,招标代理机构应负责再次招标,直至确定合格的承包人为止,由此引起的费用已包含在代理费价款内。
25、其它义务:
(一)任何一方违约均应赔偿对方因此而遭受的经济损失,赔偿额不超过代理费总额的%;
(二)甲方中途解除委托的,应按代理工作的已完工作量付费,并按照代理费总额的%向乙方支付违约金(或,约定定金的,不得收回定金)。乙方中途辞去委托的,应按照代理费总额的%向甲方支付违约金(或,约定定金的,应双倍退还定金)。
双方之间由本合同产生的或与本合同(包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索偿均应当首先通过友好协商解决;协商不成,任何一方均有权选择以下第种方式解决:
1、向地人民法院起诉。
注:管辖法院地可约定为被告所在地、合同履行地、合同签订地、房地产项目所在地等,上述地点的选定最好能指向我方所在地。
2、向仲裁委员会申请按照该仲裁委员会的仲裁规则裁决,仲裁裁决是终局的,对双方均具有拘束力。
注:所选的仲裁委员会应以靠近我方所在地并节省费用为原则。
(一)任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
(二)双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。
(三)合同未经双方书面同意,不得修改;若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的,双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件,补充协议与本合同有不同规定的,按照补充协议执行,补充协议未规定的仍按本合同执行。
(四)合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行,或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行,并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。
(五)如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时,并不影响该方要求该条款仍被履行的权利;如本合同内任何条款确有被一方违反,而对方放弃对其追究时,不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反,或放弃在本合同下之任何权利。
(六)附件应为本合同不可分割之组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件包括:
(七)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(八)本合同一式份,双方各执份,均具等法律效力。
甲方(委托方):(盖章)乙方(代理方):(盖章)
合同签订日期:年月日合同签订地点:
招标合同文书篇三
海招代字( )第______号
项目名称:
委托单位: (公章)
(甲方)
代理单位:_______工程招标代理有限公司(公章)
(乙方)
合同签订日期:年 月日
本合同双方:
委托单位(甲方):
代理单位(乙方):_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
1、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
2、工程概况:
3、本次招标范围 :
(1)招标代理的内容:填写申请表格,编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。
(2)招标代理的形式:
1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
1、本工程造价为人民币_______(大写),收取代理费用合计人民币_______(大写)。付款方式为现金或转账,代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。(收费标准:按国家计委计价格[xx]1980号)
2、投标单位购买标书每份工本费计人民币_______元(大写),所得归乙方。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款第一条约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款:
委托方(甲方): 代理方(乙方):_______工程招标代理有限公司
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
邮政编码: 邮政编码:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
签定日期: 年 月 日
招标合同文书篇四
委托单位(甲方):
代理单位(乙方):
委托方将 项目的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
一、代理业务的内容、形式:
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况:
本次招标范围
最新招标合同文书(十四篇)
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。