安装灯协议书范本 装灯安全协议书(8篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

有关安装灯协议书范本一

乙 方

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同并遵照执行。

一、设备型号、数量及价格 [具体规格详见附件一]

单价：万元

1.1上述价格包含安装调试费。不含税价格。

1.2上述价格设备整机免费质保1年。

二、技术标准和技术资料

2.1、技术标准：电梯执行《电梯制造与安装安全规范(gb7588-20xx)》和《电梯技术条件(gb10058)》标准。

2.2、技术资料

2.2.1、本合同签订之前7天内，乙方根据甲方建筑图及甲方提供尺寸制作土建图纸交付甲方，甲方应在收到该电梯施工图后于3天内予以书面确认盖章或提出书面异议后提供乙方，该土建图纸作为合同附件。

2.2.2、本合同技术附页所列之各项，甲方应在签署确认的同时予以确认。

2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，甲方未能予以书面确认时，交货期另行协商。

三、付款方式和付款条件

3.1付款方式：甲方以电汇方式支付合同价款。甲方付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给乙方的合同经办人。

3.2 付款条件

3.2.1 本合同签订之日起7日内，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： 元整

(￥ 万元)直接汇入本合同乙方指定帐户。

3.2.2本合同货到工地，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： (￥ 万元)直接汇入本合同乙方指定帐户。

3.2.3电梯安装完达到验收条件3日内，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： 元

3.2.4甲方不能按时付款，则乙方有权推迟发货。

3.2.5甲方没有付款到乙方指定帐户，或未经乙方书面授权而付款至第三方的，均视为甲方未向乙方付款。

3.2.6甲方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至甲方。

四、交货期限

4.1交货期(自甲方确认土建图和规格表且乙方收到甲方按照3.2.1条款支付的款项开始起算)

4.2、在交货期前 日，甲方应向乙方提交书面的“供货通知书”，以便乙方正常生产和交货。

4.3、乙方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间;

4.3.1、甲方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。

4.3.2、甲方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。

4.3.3、甲方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。

五、交货方式：

5.1、乙方须按期交货，甲方应如期办理提货。

交货地址：

接货人： 电话：

5.2、为确保货物安全、及时运送到甲方以上指定地点，甲方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若甲方需要更改送货地点，应提前书面通知乙方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前，甲方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。倘若约定由乙方保管时，甲方应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方)，并保证货到工地能够进场安装;

六、产品包装

乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装或简易防水包装，适用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力。在每个包装箱表面，应印明有关生产零号、装箱号、商品名称和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。

七、 收货查验

7.1乙方保证本合同产品符合双方确认合同约定、产品规格表和土建布置图要求，甲方在产品交接时同意乙方继续保管随机文件和其他技术资料(包括产品合格证),直到产品经特种设备检验检测机构检验合格后、双方办理产品及资料交接时一并交接。

7.2甲方到乙方工厂提货时，应当在乙方工厂对产品数量清点和质量验收，无误后双方办理产品移交手续。如委托他人办理提货手续的，甲方应当向乙方出具“提货委托书”原件。并在货到工地后由收货人或委托人在随车发货单上签字确认，传真回乙方。

7.3合同标的物运抵甲方指定地点后，甲方应在48小时内对运抵的货物进行验收，如乙方提供货物的规格、数量等与合同的规格不符，甲方请及时反馈，确认无误后，乙方应予以无偿更换、补发损坏及所缺部件。否则，视为货物的规格、数量等与合同的规格相符。

八、产品质量保证

8.1、乙方保证合同产品符合双方确认的产品规格，并符合国家强制性标准，在产品交付时随机附产品出厂合格证书和强制检验文件。

8.2、产品在质量保证期内如发生质量问题的,乙方应负责修理或免费更换部件,更换下的零部件归乙方所有，但甲方或相关人员不正确使用而造成损坏的除外。

九、土建及安装要求

9.1、甲方对井道、机房的土建必须按乙方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由甲乙双方代表签字确认,作为本合同的附件。

9.2、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,

9.3、技术文件：每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方：

十、保修

10.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，乙方负责保修一年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

10.2、未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由甲方承担。

10.3、在保修期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。

10.4 乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。乙方保证所出售的商品在乙方安装、用户正常使用和乙方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

10.5 乙方保证乙方提供的电梯均按 电梯技术规范、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准(包括乙方的单方承诺)设计制造。

10.6在电梯保修期内，乙方将对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。

十一、合同变更和违约责任

11.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

11.2、乙方不履行合同应当双倍返还定金，甲方不履行合同无权要求返还定金。

11.3、甲方因其过错若没有按照本合同约定支付合同价款，则交货期限据实相应推迟。同时，甲方均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之一向乙方支付违约金。 乙方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之一甲方支付违约金。违约金总计不超过合同总价10%。

11.4、甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过30天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯每台每月1500元;扶梯每台每月3000元，不足一个月按一个月计算。甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过120天或以上时，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天乙方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。甲方未支付上述仓储费及检验费前，乙方有权留置标的物。

十二、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请原告所在地人民法院解决。

十三、与本合同不可分割附件

产品技术要求、规格(电梯)。

其他：无。

十四、双方责任

甲方责任：

1、甲方负责工程施工过程中安全质量的检查工作，甲方产品不合格、供应不及时影响正常施工，误工费由甲方支付。

2、甲方负责工程施工竣工后的内检工作。

3、电梯整体齐备运到施工现场后，配合生产厂家和施工单位共同到场开箱验件，发现缺少的零件部件甲方和生产厂家负责解决，检验合格设备齐全后，由施工方负责保管，如再有丢失由施工方负责解决。

4、施工过程中，甲方安排抽检，提出整改要求，对于存在安全隐患或质量问题的，甲方将根据公司规章制度予以处罚。

5、土建由甲方负责解决，如配合不到位，工期顺延。

6、提供安装调试动力和照明电源至机房。

7、免费提供临时仓库和临舍。

乙方责任：

1、负责电梯开工(报检)手续的办理，安装完毕负责验收合格。

2、组织人员现场配合吊车卸货。电梯设备施工过程中由施工方负责(防潮、防腐、防火、防盗等)。

3、在施工过程中必须保证满足《电梯制造与安装安全规范gb7588-20xx》和《gb10060-20xx电梯安装验收规范》中的全部要求。

4、开箱后材料应码放整齐，工具设备应规定码放。出现丢失、损坏由施工方负责。

5、施工工艺：如生产品厂家提供安装工艺，必须按安装工艺进行施工，如生产厂家没有提供安装工艺则按国家标准执行。

6、在施工过程中必须遵守企业的各种规章制度和业主的相关制度，施工过程发现问题应积极寻求业主的配合。

7、施工过程严格遵守国家法律法规及相关政策，如有违反后果自负。

8、施工过程中必须做到安全施工，穿戴安全防护用品。坚持杜绝违章违规作业、野蛮作业、疲劳作业、严禁酒后作业，如违反制度后果自负。

9、施工过程中应妥善保管各种说明书、合格证及相关随机文件，如有丢失由责任人负责给予补齐。

10、电梯安装完毕后由乙方负责内检，发现问题由施工方负责整改。

11、在施工工程中发生事故、工伤等由施工方负全责。

12、安装完毕，及早报检验收工作，确保验收合格。

13、验收合格后，做好移交工作，安装过程中，负责培训一名甲方的电梯人员。

14、本合同共四页，一式贰份，双方各执一份。

15、以上条款，双方严格遵守，如产生争议，双方可诉至法院，由电梯所属方法院负责办理。 十五、其他约定事项

15.1本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。

15.2本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签定“补充协议”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

15.3本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有关安装灯协议书范本二

甲方： ( 以下简称甲方)

乙方： ( 以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：

购销产品名称：

一、产品要求：路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货，。

二、交货地点及时间：绵阳市经开区f片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

三、付款方式：转账;从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产;货物运送到

四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

五、该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

六、乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内(不含灯基础配件)。

七、售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

八、争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

九：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有关安装灯协议书范本三

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：

一、工程名称： _________________ ，施工地点： _________________

二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。

三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。

四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。

五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。

六、施工期限

开工时间为 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日，竣工时间为 _________________ 年_________________ 月 _________________ 日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的，工期可相应顺延。

七、施工安全责任

乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付

八、工程验收

乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的乙方无条件返工。

九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。

十、违约责任

甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

有关安装灯协议书范本四

范本室外灯具购销合同范本编号：采购单位(甲方)：供应商(乙方)：鉴证方：根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号： )，甲、乙双方经协商，达成如下条款：

第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它金额单位：元 数量单位：台设备名称品牌规格型号数量单位单价(元)总价(元)备注合同总价(人民币小写)：合同总价(人民币大写)：注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

第二条：质量保证乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家三c认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1、乙方在合同生效后 个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(____市内)拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责)，正常运行后交甲方验收。

2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。

第四条：验收

1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《____市政府采购货物验收回复单》和《____市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。

2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。

第五条：售后服务

1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起，质保期为 个月，乙方承诺提供724小时的.电话技术支持和512小时的现场技术服务。

2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，________区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。

第六条：履约保证金乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币 元)，合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《____市政府采购货物验收回复单》、《____市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。

第七条：货款的支付经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《____市政府采购货物验收回复单》、《____市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《____市政府采购货物验收回复单》在 个工作日内，向甲方办理结算货款手续。

第八条：其他约定。

第九条：违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2的违约金;乙方逾期____日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。

2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

第十条：争议的解决本合同如发生纠纷，供需双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。

2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、采购文件(编号： )、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：或受委 托 人(签字)： 或受委 托 人(签字)：地址： 地址：邮编： 邮编：联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：鉴证方(盖章)：____市政府采购中心法定代表人：或受委 托 人(签字)：地址: 东新(和平家私城四楼)联系人：邮编：联系电话：传真：签约时间:________年____月____日

有关安装灯协议书范本五

甲方：

乙方：

兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约3.2km、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装hxzx023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装hxzx013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的 97% ，剩余的 3% 作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方：乙方：年月日：

有关安装灯协议书范本六

发包人(全称)：______________(以下简称甲方)

承包人(全称)：______________(以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将_________________________商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：

一、维修工程内容及要求

1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。

4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

二、工程质量保修范围和内容

承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

3、装修工程为2年;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年;

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年;

7、其它项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

三、甲乙双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

四、维修计价及费用支付

维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。

五、维修费用

维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、违约责任

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，

另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

下列情况为违约：

1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。

2、不能在规定的期限内完成工程任务。

3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。

七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章)：______________承包人(签字)：______________

法定代表人(签字)：__________身份证号码：______________

委托代理人(签字)：__________

有关安装灯协议书范本七

发包人(全称)：

承包人(全称)：

1.工程概况：

工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程 工程地点：山东公路技师学院新校区 工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装 工程立项批准文号： 资金情况：自筹资金

2.工程承包范围：

承包范围： 本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

3.合同工期：

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 30 天

4.质量标准 工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准cjj45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程cjj89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

5.合同价款

金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒 元(人民币)￥： 239187.00 元

6.合同生效

6.1 合同订立时间：

6.2 合同订立地点：山东公路技师学院

6.3 本合同双方约定 之日起生效。

7.材料的采购、安装与验收问题。

7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

7.6做好施工现场协调工作

项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

8.质保期及售后服务规定：

8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

9.付款方式

合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三 年 后无质量问题一次性无息付清。

当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

① 工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

② 工程质量出现严重缺陷的;

③ 施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

④ 不按约定提交竣工资料的;

以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。

承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

10.违约责任

10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

11其他事项

11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

年月日：

有关安装灯协议书范本八

甲 方

乙 方

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同并遵照执行。

一、设备型号、数量及价格 [具体规格详见附件一]

单价：万元

1.1上述价格包含安装调试费。不含税价格。

1.2上述价格设备整机免费质保1年。

二、技术标准和技术资料

2.1、技术标准：电梯执行《电梯制造与安装安全规范(gb7588-20xx)》和《电梯技术条件(gb10058)》标准。

2.2、技术资料

2.2.1、本合同签订之前7天内，乙方根据甲方建筑图及甲方提供尺寸制作土建图纸交付甲方，甲方应在收到该电梯施工图后于3天内予以书面确认盖章或提出书面异议后提供乙方，该土建图纸作为合同附件。

2.2.2、本合同技术附页所列之各项，甲方应在签署确认的同时予以确认。

2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，甲方未能予以书面确认时，交货期另行协商。

三、付款方式和付款条件

3.1付款方式：甲方以电汇方式支付合同价款。甲方付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给乙方的合同经办人。

3.2 付款条件

3.2.1 本合同签订之日起7日内，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： 元整

(￥ 万元)直接汇入本合同乙方指定帐户。

3.2.2本合同货到工地，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： (￥ 万元)直接汇入本合同乙方指定帐户。

3.2.3电梯安装完达到验收条件3日内，甲方应将本合同总价的 %，计人民币(大写)： 元

3.2.4甲方不能按时付款，则乙方有权推迟发货。

3.2.5甲方没有付款到乙方指定帐户，或未经乙方书面授权而付款至第三方的，均视为甲方未向乙方付款。

3.2.6甲方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至甲方。

四、交货期限

4.1交货期(自甲方确认土建图和规格表且乙方收到甲方按照3.2.1条款支付的款项开始起算)

4.2、在交货期前 日，甲方应向乙方提交书面的“供货通知书”，以便乙方正常生产和交货。

4.3、乙方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间;

4.3.1、甲方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。

4.3.2、甲方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。

4.3.3、甲方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。

五、交货方式：

5.1、乙方须按期交货，甲方应如期办理提货。

交货地址：

接货人： 电话：

5.2、为确保货物安全、及时运送到甲方以上指定地点，甲方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若甲方需要更改送货地点，应提前书面通知乙方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前，甲方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。倘若约定由乙方保管时，甲方应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方)，并保证货到工地能够进场安装;

六、产品包装

乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装或简易防水包装，适用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力。在每个包装箱表面，应印明有关生产零号、装箱号、商品名称和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。

七、 收货查验

7.1乙方保证本合同产品符合双方确认合同约定、产品规格表和土建布置图要求，甲方在产品交接时同意乙方继续保管随机文件和其他技术资料(包括产品合格证),直到产品经特种设备检验检测机构检验合格后、双方办理产品及资料交接时一并交接。

7.2甲方到乙方工厂提货时，应当在乙方工厂对产品数量清点和质量验收，无误后双方办理产品移交手续。如委托他人办理提货手续的，甲方应当向乙方出具“提货委托书”原件。并在货到工地后由收货人或委托人在随车发货单上签字确认，传真回乙方。

7.3合同标的物运抵甲方指定地点后，甲方应在48小时内对运抵的货物进行验收，如乙方提供货物的规格、数量等与合同的规格不符，甲方请及时反馈，确认无误后，乙方应予以无偿更换、补发损坏及所缺部件。否则，视为货物的规格、数量等与合同的规格相符。

八、产品质量保证

8.1、乙方保证合同产品符合双方确认的产品规格，并符合国家强制性标准，在产品交付时随机附产品出厂合格证书和强制检验文件。

8.2、产品在质量保证期内如发生质量问题的,乙方应负责修理或免费更换部件,更换下的零部件归乙方所有，但甲方或相关人员不正确使用而造成损坏的除外。

九、土建及安装要求

9.1、甲方对井道、机房的土建必须按乙方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由甲乙双方代表签字确认,作为本合同的附件。

9.2、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,

9.3、技术文件：每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方：

十、保修

10.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，乙方负责保修一年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

10.2、未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由甲方承担。

10.3、在保修期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。

10.4 乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。乙方保证所出售的商品在乙方安装、用户正常使用和乙方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

10.5 乙方保证乙方提供的电梯均按 电梯技术规范、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准(包括乙方的单方承诺)设计制造。

10.6在电梯保修期内，乙方将对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。

十一、合同变更和违约责任

11.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

11.2、乙方不履行合同应当双倍返还定金，甲方不履行合同无权要求返还定金。

11.3、甲方因其过错若没有按照本合同约定支付合同价款，则交货期限据实相应推迟。同时，甲方均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之一向乙方支付违约金。 乙方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之一甲方支付违约金。违约金总计不超过合同总价10%。

11.4、甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过30天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯每台每月1500元;扶梯每台每月3000元，不足一个月按一个月计算。甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过120天或以上时，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天乙方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。甲方未支付上述仓储费及检验费前，乙方有权留置标的物。

十二、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请原告所在地人民法院解决。

十三、与本合同不可分割附件

产品技术要求、规格(电梯)。

其他：无。

十四、双方责任

甲方责任：

1、甲方负责工程施工过程中安全质量的检查工作，甲方产品不合格、供应不及时影响正常施工，误工费由甲方支付。

2、甲方负责工程施工竣工后的内检工作。

3、电梯整体齐备运到施工现场后，配合生产厂家和施工单位共同到场开箱验件，发现缺少的零件部件甲方和生产厂家负责解决，检验合格设备齐全后，由施工方负责保管，如再有丢失由施工方负责解决。

4、施工过程中，甲方安排抽检，提出整改要求，对于存在安全隐患或质量问题的，甲方将根据公司规章制度予以处罚。

5、土建由甲方负责解决，如配合不到位，工期顺延。

6、提供安装调试动力和照明电源至机房。

7、免费提供临时仓库和临舍。

乙方责任：

1、负责电梯开工(报检)手续的办理，安装完毕负责验收合格。

2、组织人员现场配合吊车卸货。电梯设备施工过程中由施工方负责(防潮、防腐、防火、防盗等)。

3、在施工过程中必须保证满足《电梯制造与安装安全规范gb7588-20xx》和《gb10060-20xx电梯安装验收规范》中的全部要求。

4、开箱后材料应码放整齐，工具设备应规定码放。出现丢失、损坏由施工方负责。

5、施工工艺：如生产品厂家提供安装工艺，必须按安装工艺进行施工，如生产厂家没有提供安装工艺则按国家标准执行。

6、在施工过程中必须遵守企业的各种规章制度和业主的相关制度，施工过程发现问题应积极寻求业主的配合。

7、施工过程严格遵守国家法律法规及相关政策，如有违反后果自负。

8、施工过程中必须做到安全施工，穿戴安全防护用品。坚持杜绝违章违规作业、野蛮作业、疲劳作业、严禁酒后作业，如违反制度后果自负。

9、施工过程中应妥善保管各种说明书、合格证及相关随机文件，如有丢失由责任人负责给予补齐。

10、电梯安装完毕后由乙方负责内检，发现问题由施工方负责整改。

11、在施工工程中发生事故、工伤等由施工方负全责。

12、安装完毕，及早报检验收工作，确保验收合格。

13、验收合格后，做好移交工作，安装过程中，负责培训一名甲方的电梯人员。

14、本合同共四页，一式贰份，双方各执一份。

15、以上条款，双方严格遵守，如产生争议，双方可诉至法院，由电梯所属方法院负责办理。 十五、其他约定事项

15.1本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。

15.2本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签定“补充协议”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

15.3本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日