最新不锈钢加工合同不锈钢加工合同(3篇)随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。不锈钢加工合同不锈钢加工合同篇一乙方(施工单位)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格______________2、略;3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元，工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元，工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：甲方代表签字：乙方代表签字：年月日不锈钢加工合同不锈钢加工合同篇二甲方(委托方)：乙方(加工方)：1、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。2、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。1、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，不锈钢污衣井投物门的委托加工订货单。2、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力。1、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。2、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、规格、技术参数、交货期、交货地点以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。3、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。1、甲方委托乙方，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行加工、组装、包装、运输、交货。2、甲方负责制定所生产产品的图纸资料，并对...
