最新延期交房补充详细协议(三篇)在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。延期交房补充详细协议篇一乙方：______________实际住址：______________联系电话：______________甲乙双方在__________年_____月_____日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为_____________年_____月__________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。甲方：_____________有限公司签字：_________________签订时间：_________________乙方：_________________签订时间：____中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。甲方：_____________有限公司签字：_________________签订时间：_________________乙方：_________________签订时间：_________________延期交房补充详细协议篇二甲方：________房地产开发有限公司乙方：________________由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。二、交房时间1、________年________月________日一期开始交房，8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。三、证件办理甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕;并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。四、违约赔偿1、________年________月________日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行，________年________月________日至________年________月________日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，________年________月________日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从________年________月________日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业...
