最新装修合同违约起诉书(模板5 篇)随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。 装修合同违约起诉书篇一 原告__________某有限公司，住所地_______________，电话：_______________。被告___________有限公司，住所地，电话：_______________ 。 法定代表人：_______________ 诉讼请求2 、判令本案的诉讼费等费用由被告承担。 事实和理由原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器，双方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为 no.01、no.02.以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。《合同》签订后，原告于__________年________月_______日向被告全额支付了《合同》总货款人民币____________元，而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务，但被告仍拒绝交货，导致原告工期延误，订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约，原告依法通知被告解除合同，并要求其承担相应责任，但被告还是置之不理。无奈，原告只能诉诸法律，恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢！ 此致 _______________ 某区人民法院 具状人：_______________ __________年________月_______日 装修合同违约起诉书篇二 住所： 法定代表人： 被告： 住 所： 法定代表人： 1、支付设计费_______元及逾期支付的利息_______元；2、支付违约金_______元（或赔偿经济损失_______ 元）； 3、本案诉讼费由被告承担。_______年_____月_____日，原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_______元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日_____%支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_______元，尚欠设计费_______元至今未付。经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的.合法权益。 此致 _______ 人民法院 具状人（盖章）：___________ 法定代表人（签字）：__________ _______年_____月_____日 附： 合同副本_______ 份。 本诉状副本_____ 份。 其它证明文件_____ 份。 装修合同违约起诉书篇三身份证号：__________________，联系电话：________________________。住址：________________________，邮编：________________________。被告：__________________ 限公司 法定代表人：____________，职 务：总经理 诉讼请求：一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币____________元，违约金____________元/天，(由______年______月______日至______年______月______日)逾期______个月，(按银行同期贷款利率计算)。三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照____________元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币____________元(大写：__________________) 。 四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延 期带来的损失 元。(按银行现利率执行)。五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告 承担。 事实与理由：原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于____________年______月______日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的__________________商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于______年______月______日将首付款人民币______元，于____________年______月______日将贷款人民币元付于被告账户，合计总房款______元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于______...
