2023年最新工程承包合同书范本2023年最新工程承包合同书范本图片(16篇)现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。2023年最新工程承包合同书范本2023年最新工程承包合同书范本图片篇一施工单位(简称乙方)：经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期1、施工工期：个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：(1)不可抗力;(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;三、质量标准：按照国家及市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价：暂定合同价为￥元整(人民币)。(该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：(1)不可抗力;(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;三、质量标准：按照国家及市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价：暂定合同价为￥元整(人民币)。(该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、工程款支付1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的%作为备料款，即人民币元整(￥元整);2、工程进展到工程量的%时，甲方须向乙方支付合同总造价的%，即人民币元整(￥元整);3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的%，即人民币元整(￥元整);4、剩余%作为质保金，待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、工程质量标准按国家和市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。九、争议履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向市人民法院起诉。十、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一...
