景观手绘集训心得体会实用 景观手绘小结(七篇)我们得到了一些心得体会以后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样能够给人努力向前的动力。我们想要好好写一篇心得体会，可是却无从下手吗？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。2022 景观手绘集训心得体会实用一 承包方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双 方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 工程。 2. 工程地点： 3\. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审 所涉调整内容。 第二条工期本工程工期为 60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一) 如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续 4 小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6. 遇不可抗拒因素。 (二)竣 工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的 5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2\. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程 序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式1. 经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价 520xx0 元(具体单价详见清单) ; 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3. 结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后 5 日内,甲方支付乙方工程预付款 100000 元整; 5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第 2、第 3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的 95%,余结算总额的 5%作为保修金, 保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条 进行增减。 第五条保修期 1\.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到 95% 的成活率。 第六条 双方的责任 (一) 甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2\.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方; 3. 负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付 款。 (二) 乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品保护; 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通 知的代表 第八条 材料的认定及采购1\. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料 需经甲方认定后方可采购。 2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一) 甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的 5‰ 向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的 5‰ 向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协 商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协...
